NORME METODOLOGICE*) din 14 octombrie 1999 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente EMITENT GUVERNUL Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 bis din 25 octombrie 1999 ANEXĂ NORMEMETODOLOGICE deaplicareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994*)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente CAPITOLULI Dispoziţiigenerale,definiţii Art. 1. - (1) Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă în cuprinsul prezentelor norme meto- dologice, stabileşte acţiunile, responsabilităţile şi modul de finanţare a acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, în scopul atenuării efectelor unui potenţial dezastru provocat de cutremure. (2) Prin dezastru se înţelege efectul provocat de cutre- mur - fenomen natural distructiv de origine tectonică, pre- cum şi efectele lanţului de evenimente asociate cutremurului, cuprinzând, după caz, incendii, explozii, acci- dente tehnice, alunecări şi/sau prăbuşiri de teren, inundaţii, epidemii şi alte evenimente cu urmări deosebit de grave asupra mediului înconjurător. Art. 2. - (1) Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale - indicativ P100-92**), cu modificările ulteri- oare, denumit în continuare Normativul P100-92 în cuprin- sul prezentelor norme metodologice, stabileşte prevederile privind proiectarea antiseismică şi prezintă principiile pentru evaluarea nivelului de protecţie a construcţiilor existente şi pentru stabilirea măsurilor de intervenţie. (2) Riscul seismic care afectează o construcţie existentă, situată pe un amplasament dat, este o măsură a pierderi- lor, degradărilor şi avariilor anticipate pentru construcţia res- pectivă şi a urmărilor acestora, într-un interval de timp dat. (3) Risculseismicdepindedecondiţiileseismicedefiniteprinhărţiledezonareseismicăateritoriului,devulnerabili-tateaseismicăaconstrucţieişidevulnerabilitateaseismicăaaltorconstrucţiisituateînvecinătate,carepotafecta,larândullor,construcţiarespectivă. Art.3.-(1)Acţiuneadereducerearisculuiseismiccuprindemăsurideintervenţielaconstrucţiileexistente,situateînamplasamentelepentrucareintensitateaseis-mică,echivalatăpebazaparametrilordecalculprivindzonareaseismicăateritoriuluiRomâniei,esteminimumVII(exprimatăîngradeMSK)şicareprezintăniveluriinsufici-entedeasigurarelaacţiuniseismiceşi/sauladegradărisauavarieriînurmaacţiunilorseismice.PentrulocalităţilenominalizateîntabelulA.1dinNormativulP100-92inten-sităţileseismicesuntechivalateîntabelulA.2dinanexaAlanormativ. (2) Niveluldeasigurarelaacţiuniseismicealconstrucţiilorexistenteestecorespunzătornormelordepro-iectareşideexecuţieînvigoareladatarealizăriicon-strucţiilor. (3) Evaluareaniveluluiactualdeasigurarelaacţiuniseismiceaconstrucţiilorexistentesefaceînraportcunive-luldeasigurarepentruconstrucţiilenoi,conformNormativuluiP100-92. Art.4.-(1)Încadrareaconstrucţiilorexistenteîncate-goriideimportanţăsefacepotrivitRegulamentuluiprivindstabilireacategorieideimportanţăaconstrucţiilor,aprobatprinHotărâreaGuvernuluinr.766/1997. (2)Încadrareaconstrucţiilorexistenteînclasedeimpor-tanţăşiînclasederiscseismicsefaceconformNormativuluiP100-92. Art.5.-(1)Dreptuldeproprietate,respectivdreptuldeadministrare,obligălarespectareasarcinilorprivindpro-tecţiamediuluişiasigurareabuneivecinătăţi,precumşilarespectareacelorlaltesarcinicare,potrivitlegii,revinproprietaruluisauadministratorului. (2) Potrivitprevederilorart.2alin.(1)dinordonanţă,proprietarii,persoanefizicesaujuridice,şiasociaţiiledeproprietari,precumşipersoanelejuridicecareauînadmi-nistrareconstrucţiitrebuiesăacţionezepentruidentificareaconstrucţiilorcuriscseismicdinproprietatesaudinadmini-strare,pentruexpertizareatehnicăaacestorapentrucerinţeledecalitate,rezistenţăşistabilitate,pentruaproba-readecizieideintervenţieşipentrucontinuareaacţiunilorprivindproiectareaşiexecutarealucrărilordeintervenţie,înfuncţiedeconcluziilefundamentateprinraportuldeexper-tizătehnică. (3) Potrivitprevederilorart.2alin.(2)dinordonanţă,proprietarii,persoanefizicesaujuridice,şiasociaţiiledeproprietari,precumşipersoanelejuridicecareauînadmi-nistrareconstrucţiiexpertizatetehnicşiîncadrateprinrapor-tuldeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismicsuntobligatesăprocedezeîncontinuarelaacţiuniledeproiec-tareşideexecutarealucrărilordeintervenţiepentruredu-cerearisculuiseismicalconstrucţiilor.ÎnclasaIderiscseismicsuntîncadrateconstrucţiileexpertizatetehnic,careprezintăunriscridicatdeprăbuşirelacutremureavândintensităţilecorespunzătoarezonelorseismicedecalcul. Art.6.-Intervenţiilelaconstrucţiileexistenteaucascop: - evitareascoateriidinfuncţiuneaconstrucţiilordinclasaIdeimportanţă,acărorfuncţionalitateîntimpulcutremuruluişiimediatdupăcutremurtrebuiesăseasigureintegral; - reducereaglobală,însensstatistic,arisculuidepro-ducere,prinprăbuşiritotalesauparţialeoriprinavariereaunorelementestructuraleşinestructurale,unorechipa-menteetc.,apierderilordevieţiomeneştisauarăniriigraveaacestora,precumşiadistrugeriiunorbunurimate-riale,culturaleşiartisticedemarevaloare. Art.7.-Întrucâtînperioadadeintervenţievulnerabili-tateaconstrucţieiestesporită,proprietarulconstrucţiei,investitorul,proiectantulşiexecutantulsuntobligaţisăiatoatemăsuriletehnico-organizatoriceşifinanciarepentruca,odatăînceputăexecutarealucrărilordeintervenţie,aceastasăsederulezeconformgraficuluideexecuţiestabilit,cuîncadrareaînduratadeexecuţieaprobatăpotrivitauto-rizaţieideconstruire. )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998pri-vindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianu-arie1999. )PublicatdeINCERCîncolecţiaReglementăriînconstrucţiinr.1-2-3/1992,cucap.11şi12republicateînBuletinulConstrucţiilornr.11/1996. Art.8.-(1)MăsuriledeintervenţiesestabilesccurespectareaNormativuluiP100-92,acelorlaltereglementăritehniceînvigoareladataproiectării,respectivladataexe-cutăriilucrărilordeintervenţie,şiserealizeazăcurespec-tareaLegiinr.10/1995privindcalitateaînconstrucţiişiaregulamenteloremiseînaplicareaacesteia,aLegiinr.50/1991privindautorizareaexecutăriiconstrucţiilorşiunelemăsuripentrurealizarealocuinţelor,republicată,şiaRegulamentuluigeneraldeurbanism,aprobatprinHotărâreaGuvernuluinr.525/1996,cumodificărileulterioare. (2) Măsuriledeintervenţiepentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistentetrebuiesăasigureunechilibrualperformanţelor,costurilorşitermenelor,avându-seînvedererealizareauneicalităţicaresăsatisfacăcerinţeleutilizatorilorîncondiţiideeficienţă. (3) Pentrucategoriiledeconstrucţiicarenusuntnomi-nalizateînNormativulP100-92,precumşipentrucon-strucţiilecareincludsursedemareriscseauînvedereprescripţiispecifice,elaboratededeţinătoriiacestoraşiavi-zatedeComisiatehnicăpentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilordincadrulConsiliuluitehnicsuperioralMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului. (4) Pentruconstrucţiiledeclarate,potrivitlegii,monu-menteistoriceseauînvederereglementărispecifice,avi-zatedeComisiaNaţionalăaMonumentelorIstoricedincadrulMinisteruluiCulturiişideComisiatehnicăpentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilordincadrulConsiliuluitehnicsuperioralMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului. Art.9.-(1)Măsuriledeintervenţiepentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistentecuprind: - măsuriaplicabilecumenţinereaconfiguraţieişiafuncţieiexistenteaconstrucţiei,respectivconsolidarea/repa-rareaelementelorstructuralesauasistemuluistructuralînansambluşi,dupăcaz,aelementelornestructuralealeconstrucţieiexistenteşi/sauintroducereaunorelementestructuralesuplimentare; - măsuriaplicabilecumodificareaconfiguraţieişi/sauafuncţieiexistenteaconstrucţiei:demolareaparţială-redu-cereanumăruluidenivelurişi/sauînlăturareaunorporţiunideconstrucţie,unorelementedefaţadă,cucomportaredefavorabilălaacţiuniseismicesaucareprezintăunriscridicatdedislocareşiprăbuşire. (2) Măsuriledeintervenţieincluddesfacereaşireface-reainstalaţiilor,aechipamentelorşifinisajelordinzonadeintervenţieşi,dupăcaz,lucrăristrictnecesareînzonadeintervenţie,impusedinpunctdevederetehnic,privindînlo-cuireaparţialăainstalaţiilorşiaechipamentelorşi/sauexe-cutareaunorlucrăridetermoizolaţieşihidroizolaţie. (3) Demolareatotală,respectivdesfiinţareaconstrucţiei,camăsurăalternativădeintervenţie,sefundamenteazădis-tinctdecătreexpertultehnicatestatşiseavizeazădinpunctdevederetehnicdecătre: - Comisiatehnicăpentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilor,pentruconstrucţiileîncadrateînclasaIdeimportanţăşipentruconstrucţiiledeclaratemonu-menteistoricesausituateînzonădeprotecţie; - inspecţiilejudeţene,respectivamunicipiuluiBucureşti,înconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiamenajareateritoriului,pentrucelelaltecategoriideconstrucţii, potrivitOrdinuluiministruluilucrărilorpubliceşiamenajăriiteritoriuluinr.38/N/1999privindavizarea,dinpunctdevederetehnic,asoluţiilordeintervenţieprindemolareatotalăaconstrucţiilor. (4) Măsuriledeintervenţiesefundamenteazăînraportuldeexpertizătehnicădinpunctdevederetehnic,economic,funcţional,urbanisticşiarhitectural. Art.10.-Expropriereadeimobile,întotsauînparte,înscopulpreveniriisaualînlăturăriidezastrelornaturale,serealizeazăîncondiţiileşicurespectareaLegiinr.33/1994privindexpropriereapentrucauzădeutilitatepublică. Art.11.-(1)Potrivitprevederilorart.4alin.(1)dinordonanţă,MinisterulLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriuluicoordonează,dinpunctdevederetehnic,activi-tateaîndomeniulreduceriirisculuiseismicalconstrucţiilorexistenteprin: - organizareaelaborării,avizareaşiaprobarearegle-mentărilortehniceîndomeniulprotecţieiantiseismice,potri-vitmetodologieiaprobateprinOrdinulministruluilucrărilorpubliceşiamenajăriiteritoriuluinr.6/N/1996; - avizarea,dinpunctdevederetehnic,decătreComisiatehnicăpentrureducerearisculuiseismicalcon-strucţiilor,asoluţiilordeintervenţiefundamentateînrapoar-teledeexpertizătehnică,pentruconstrucţiileîncadrateînclasaIdeimportanţăconformNormativuluiP100-92(con-strucţiideimportanţăvitalăpentrusocietate,acărorfuncţionalitateîntimpulcutremuruluişiimediatdupăcutre-murtrebuiesăseasigureintegral),precumşiaaltordocu-mentaţiitehnice,lasolicitareasecretariatuluitehnicalcomisiei. (2) Înacestscop,încadrulConsiliuluitehnicsuperioralMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriuluiseorganizeazăComisiatehnicăpentrureducerearisculuiseis-micalconstrucţiilor,acăreicomponenţăsestabileştedin-trespecialiştiiîndomeniu,prinordinalministruluilucrărilorpubliceşiamenajăriiteritoriului. Art.12.-Potrivitprevederilorart.4alin.(2)dinordo-nanţă,comisiilejudeţene,respectivcomisiamunicipiuluiBucureşti,deapărareîmpotrivadezastrelor,organizatepotrivitOrdonanţeiGuvernuluinr.47/1994privindapărareaîmpotrivadezastrelor,aprobatăprinLegeanr.124/1995,constituie,prinordinalprefectului,subcomisiipentrumoni-torizareaacţiunilorprivindreducerearisculuiseismicalcon-strucţiilorşieducareaantiseismicăapopulaţiei. Art.13.-Potrivitprevederilorart.4alin.(3)lit.a)dinordonanţă,consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,împreunăcuconsiliilemunicipiilor,oraşelorşicomuneloracţioneazăînarialordeautoritatepentru: - stabilirearestricţiilordinpunctdevederealrisculuiseismicdatorităcondiţiilorlocaledeamplasament; - aplicarearestricţiilordinpunctdevederealrisculuiseismic,impuseprindocumentaţiiledeurbanismşiamena-jareateritoriuluişiprinregulamentelelocaledeurbanism,elaborateşiaprobatepotrivitLegiinr.50/1991,republicată,precumşiprinRegulamentulgeneraldeurbanism,aprobatprinHotărâreaGuvernuluinr.525/1996,cumodificărileulterioare. Art.14.-(1)Însensulprevederilorart.5lit.a),art.6lit.a),art.7şialeart.8alin.(1)dinordonanţă: 1. Construcţiaexistentăcuprinde,deregulă,spaţiicudestinaţiadelocuinţăşispaţiicualtădestinaţie. 2. Prin construcţie existentă cu destinaţia de locuinţă se înţelege partea din construcţie destinată locuirii; locuinţa, astfel cum este definită în Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare, este construcţia alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţeledelocuitaleuneipersoanesaualeuneifamiliişicarenuconstituiesediuluneisocietăţicomercialeînregis-tratelaoficiulregistruluicomerţului. (2) Soluţiadeintervenţiedinstudiuldefezabilitateapro-battrebuiesăconducălaridicareagraduluinominaldeasigurarelaacţiuniseismicelavaloricorespunzătoarecla-seideimportanţăaconstrucţieiexistente,prevăzuteînNormativulP100-92,şisăţinăseamadeposibilităţileteh-nicederealizarealucrărilorcumenţinereafuncţionăriicon-strucţieipeperioadaexecutăriilucrărilordeintervenţie,curespectareacerinţelorprivindnormeledeprotecţiamuncii,igienaşisănătateaoamenilor. (3) Încazulclădirilordelocuitcumaimulteaparta-mente,repartizareacheltuielilorpentrufinanţareaacţiunilorprivindreducerearisculuiseismicalconstrucţieiexistente,cuprinzândexpertizareatehnică,proiectareaşiexecutarealucrărilordeintervenţie,inclusivverificareaproiectelor,emi-tereaacordurilorşiavizelor,dirigenţiadeşantier,taxeşialtecheltuielinominalizateîndevizulgeneral,sefacepro-porţionalcucota-parteindivizădinproprietateacomunăaferentăfiecăreiproprietăţiindividuale. (4) PotrivitLegiilocuinţeinr.114/1996,republicată,cumodificărileulterioare,asociaţiadeproprietariareunprivi-legiuimobiliarcurangprioritarasupraapartamentelorşialtorspaţii,proprietateamembrilorsăi,precumşiunprivi-legiuasupratuturorbunurilormobilealeacestora,pentrusumeledatoratecutitludecontribuţielacheltuielilecomunealeclădiriicumaimulteapartamenteşi/sauspaţiicualtădestinaţiedecâtceadelocuinţă. Art.15.-Fondurilenecesaretrebuiesăasigurefinanţareacheltuielilor,potrivitlegii,privindexpertizareateh-nică,proiectareasauexecutarealucrărilordeintervenţiepentruîntregulimobilcarefaceobiectulacţiuniideredu-cerearisculuiseismic. Art.16.-Pentrufinanţarea,potrivitordonanţei,aacţiunilordeintervenţieprivindreducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistentecudestinaţiadelocuinţă,înlimitatransferurilordelabugetuldestat,aprobateanualcuaceastădestinaţie,înbugetulMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului,consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,împreunăcuconsiliilelocalestabilesclistedepriorităţipecriteriitehnice,avândînvedere: - clasaderiscseismic,începândcuconstrucţiileexpertizatetehnicşiîncadrateînclasaIderiscseismic; - clasadeimportanţăaconstrucţiei,începândcuceleîncadrateînclasaaII-adeimportanţă; - regimuldeînălţimeaconstrucţiei,începândcucelecupesteP 4etaje; - anulconstruirii,începândcuceleconstruiteînaintede1940; - număruldelocatari/persoaneexistenteînclădire,începândcuconstrucţiilecumariaglomerăridepersoane. Art.17.-Potrivitprevederilorart.4alin.(3)lit.b)şi c) şialin.(5)şialeart.10dinordonanţă,consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,împreunăcuconsiliilelocaleacţioneazăînarialordeautoritate,răspunzândde: - identificareaşiinventariereaconstrucţiilorexistentecudestinaţiadelocuinţă,curiscseismicridicat,şimonitoriza-reaacţiunilordeintervenţieprivindreducerearisculuiseis-micalacestora,cuprinzândexpertizareatehnică,proiectareaşiexecutarealucrărilordeintervenţie; - fundamentarea,verificareaşiaprobareadocumen-taţiilortehnico-economiceşifolosireacueficienţă,încali-tatedeinvestitori,asumelorprimitecatransferuridelabugetuldestat,potrivitprevederilorordonanţei,pentrufinanţareacheltuielilorprivindacţiuniledeintervenţielacon-strucţiileexistentecudestinaţiadelocuinţă,răspunzândpotrivitlegiideutilizareacreditelorbugetare; - asigurareanecesaruluidelocuinţedenecesitatedes-tinate,potrivitLegiilocuinţeinr.114/1996,republicată,cumodificărileulterioare,cazăriitemporareapersoanelorşiafamiliilorpeperioadaexecutăriilucrărilordeintervenţiecarenusepotefectuaînclădiriocupate; - notificareaproprietarilor(anexanr.14),persoanefizicesaujuridice,şiasociaţiilordeproprietari,precumşipersoanelorjuridicecareauînadministrareconstrucţiicudestinaţiadelocuinţă,încadrateprinrapoarteledeexper-tizătehnicăînclasaIderiscseismic,înlegăturăcuobligaţiilecarelerevin,potrivitprevederilorlegale,pentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilor,precumşicufaptulcăîşiasumărisculşirăspundereapentruefectelepotenţialealeseismelor,însituaţiaîncarenuseconfor-meazăobligaţiilorlegale; - solicitarea,dupăcaz,ainstanţeidejudecatădecătreconsiliilemunicipiilorşioraşelorpentruobligareapro-prietarilorconstrucţiilorcudestinaţiadelocuinţă,încadrateînclasaIderiscseismic,săiamăsuriledeintervenţiestabiliteprinrapoarteledeexpertizătehnică,învedereapreveniriiunuipotenţialdezastruprovocatdecutremur;acţiuneaestescutitădetaxădetimbruşiseadreseazăjudecătorieiînacăreirazăteritorialăestesituatăcon-strucţiacudestinaţiadelocuinţă. Art.18.-Înacţiunileprivindexpertizareatehnică,pro-iectareaşiexecuţialucrărilordeintervenţie,finanţatepotri-vitprevederilorart.5lit.a),art.6lit.a),art.7şialeart.8dinordonanţă,consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,aucalitateadeinvestitorşiproprietarii/asociaţiadeproprietariaucalitateadebenefi-ciar,părţileasumându-şiobligaţiileşiresponsabilităţilepotri-vitlegii. Art.19.-Potrivitprevederilorart.4alin.(4)dinordo-nanţăşialeart.4lit.k)dinRegulamentuldeorganizareşifuncţionareaInspecţieidestatînconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiamenajareateritoriuluişiainspecţiilorteritorialedinsubordineaacesteia(anexanr.3laHotărâreaGuvernuluinr.507/1997pentrumodificareaşicompletareaHotărâriiGuvernuluinr.456/1994privindorga-nizareaşifuncţionareaMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului),inspecţiilejudeţene,respectivInspecţiamunicipiuluiBucureşti,înconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiamenajareateritoriului: - avizează,dinpunctdevederetehnic,listeledeprio-rităţi,borderourilesituaţiilordelucrăriprivindstadiilefizicerealizateşipoziţiilenominalizateîndeconturilejustificativeprezentatedeconsiliilejudeţene,respectivdeConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,pentrufinanţareadintransferuridelabugetuldestataacţiunilorprivindreduce-rearisculuiseismicalconstrucţiilorexistentecudestinaţiadelocuinţă,cuprinzândexpertizareatehnică,proiectareaşiexecutarealucrărilordeintervenţie; - verificămodulîncarebeneficiariidesubvenţiiexe-cutălucrăriledeintervenţieprivindreducerearisculuiseis-micalconstrucţiilorexistentecudestinaţiadelocuinţă. CAPITOLULII Organizareaşidesfăşurareaacţiunilorprivindreducerearisculuiseismicalconstrucţiilor existente Secţiunea1 Identificarea,iinventariereaconstruc'iilor Art.20.-Identificareaconstrucţiilorserealizeazăîncadrulurmăririicomportăriiacestoraînexploatare,potrivitobligaţiilorşirăspunderilorcarelerevinproprietarilor,admi-nistratorilorşiresponsabililorcuurmărireacomportăriicon-strucţiilor,precizateînLegeanr.10/1995şiînRegulamentulprivindurmărireacomportăriiînexploatare,intervenţiileîntimpşipostutilizareaconstrucţiilor,aprobatprinHotărâreaGuvernuluinr.766/1997. Art.21.-Identificareaconstrucţiilorcuriscseismicridi-catdinlocalităţiledefinitelaart.3alin.(1)dinprezentelenormemetodologiceconstăîn: - examinareavizualăaconstrucţiilorexistenteînpro-prietatesauînadministrare; - consultareadocumentaţieidisponibile(proiecttehnicşi/saudetaliideexecuţie,carteatehnicăaconstrucţiei,notetehnicedeconstataredupăproducereaunoreveni-menteimportante,releveeîntocmiteîndiferiteocazii). Art.22.-(1)Pentrufiecareconstrucţieidentificatăcuriscseismicridicatseîntocmeşteofişădeidentificarecarecuprindeinformaţiidespre:categoriadeimportanţăşiclasadeimportanţăaconstrucţiei,zonaseismicădecalculaamplasamentului,definitprinhărţiledezonareseismicădinNormativulP100-92,principalelecaracteristiciconstructive,sistemulstructural,conformareaconstrucţieiexistente,efec-teleseismelorasupraconstrucţieişimăsuriledeintervenţierealizate,alţifactoricuinfluenţeagravante. (2) Fişadeidentificarepentruconstrucţiiletipclădireseîntocmeştedepersoanaresponsabilăcuurmărireacurentăaconstrucţiei,desemnatădeproprietari. (3) Pentrucategoriiledeconstrucţiicarenusuntnomi-nalizateînNormativulP100-92,inclusivpentruconstrucţiilecareincludsursedemareriscşiconstrucţiiledeclaratemonumenteistorice,fişadeidentificareseîntocmeştecurespectareaprecizărilorcuprinselaart.8alin.(3)şi(4)dinprezentelenormemetodologice. Art.23.-Potrivitprevederilorart.4alin.(3)lit.b)dinordonanţă,consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,şiconsiliilelocaleacţioneazăînarialordeautoritatepentru: - îndrumareametodologicăaproprietarilor/asociaţiilordeproprietarişiasigurareaasistenţeitehnicedespeciali-tatepentruîntocmireafişeideidentificareaconstrucţiilortipclădirecudestinaţiadelocuinţă; - inventariereaacestorconstrucţii; - stocarea,gestionareaşiprelucrareadatelorsubformădesituaţiianaliticeşidesinteză,cuajutorulsiste-melorautomatedecalcul,pentruelaborareaprogramelorşimonitorizareaacţiunilorprivindreducerearisculuiseismicalconstrucţiilorcudestinaţiadelocuinţă,cuprinzândexperti-zareatehnică,proiectareaşiexecutarealucrărilordeinter-venţie. Art.24.-(1)Înacţiuneadeinventariereaconstrucţiilorpentrureducerearisculuiseismicalacestoranuseincludconstrucţiilealcărornivelderiscesteconsi-deratredus,înfuncţiedeurmătoarelecriterii: - zonaseismicădecalcul; - prevederiletehnicedeproiectarelaelaborareapro-iectului; - clasadeimportanţăaconstrucţiei; - capacitateadeocuparepotenţială. (2) Pebazaacestorcriteriinuseinventariază: - construcţiiledinclasaaIII-adeimportanţă(con-strucţiideimportanţănormală),proiectatepebazahărţiidezonareseismicăSTAS11100/0-77,începândcudataaplicăriiNormativuluiP100-78,înafarădecelesituateînamplasamentelepentrucarezonareaseismicădinNormativulP100-92prescriecondiţiimaiseveredecâtstan-dardulsus-menţionat(echivalareaîntreparametriiKs-coeficientulseismic,Tc-perioadadecolţşigradeledeintensitateseismicăMSKsefaceconformanexeilaNormativulP100-92); - construcţiiledinclasaaIV-adeimportanţă(con-strucţiideimportanţăredusă); - facexcepţieconstrucţiiledeclaratemonumenteisto-ricesaucareadăpostescvaloriartisticeşicareseînca-dreazăînclasaaII-adeimportanţă. Secţiunea2 Expertizareatehnică Art.25.-(1)Expertizareatehnicăesteoactivitatecomplexăcarecuprinde,dupăcaz,cercetări,experimentărisauîncercări,studii,relevee,analizeşievaluări,necesarepentrustabilireastăriitehniceaconstrucţiilor,pentruevalu-areacapacităţiiacestoradesatisfacereacerinţelorderezistenţăşistabilitateşipentrufundamentareamăsurilordeintervenţie,dinpunctdevederetehnic,economic,funcţional,urbanistic,arhitectural,pentrureducerearisculuiseismicalacestora. (2)Expertizareatehnicăpentrucerinţeledecalitate,rezistenţăşistabilitateesteobligatorie,potrivitLegiinr.10/1995,încazurileîncareseiniţiazăintervenţiilaconstrucţiileexistente,caresereferălalucrărideconsoli-dare,reconstruire,transformare,extindere,desfiinţareparţialăsaudereparaţiilaconstrucţiileaflateînproprietatesauînadministrare. Art.26.-(1)ExpertizareatehnicăaconstrucţiilorseefectueazăpotrivitNormativuluiP100-92şicurespectareaHotărâriiGuvernuluinr.925/1995pentruaprobareaRegulamentuluideverificareşiexpertizaretehnicădecali-tateaproiectelor,aexecuţieilucrărilorşiconstrucţiilor. (2)Expertizareasefinalizeazăprintr-unraportdeexper-tizătehnicăcareconţinepiesescriseşipiesedesenate. (3)Pentruconstrucţiilespeciale,pentruconstrucţiilecareincludsursedemareriscşipentruconstrucţiiledeclaratemonumenteistoriceexpertizareatehnicăseefectueazăavându-seînvedereşiprecizărilecuprinselaart.8alin.(3)şi(4)dinprezentelenormemetodologice. Art.27.-(1)Expertizareaserealizeazădecătreexperţitehniciatestaţipentrucerinţeledecalitate,rezis-tenţăşistabilitate,careîşipotdesfăşuraactivitateaîncali-tatedeangajaţiaiuneipersoanejuridiceautorizatesaucaresuntautorizaţicapersoanefizicesădesfăşoareacti-vităţiînmodindependent. (2) Prin persoană juridică autorizată se înţelege persoana juridică având calitatea de agent economic cu activitate de expertizare tehnică în construcţii, înscrisă în statut, sau de instituţie publică cu atribuţii în domeniul expertizării tehnice în construcţii şi care are angajat, potrivit legii, expert tehnic atestat pentru cerinţele de calitate, rezistenţă şi stabilitate, corespunzătoare categoriei de construcţie ce urmează să fie expertizată tehnic. (3) Expertultehnicatestatrăspundedemodulcumaevaluatniveluldeasigurarelaacţiuniseismiceacon-strucţieiexistenteşisoluţiiledeintervenţiepecarelepro-pune,conformobligaţiilorcedecurgdinLegeanr.10/1995,dinHotărâreaGuvernuluinr.925/1995şidinNormativulP100-92. Secţiunea3 Aprobareadecizieideinterven'ie Art.28.-Aprobareadecizieideintervenţieconstituieactuldeautoritatealproprietarilor/asociaţieideproprietari,princareseaprobăintervenţialaconstrucţiaexistentă,pebazaconcluziilorfundamentateînraportuldeexpertizăteh-nică,şisehotărăştecontinuareaacţiunilorprivindproiecta-reaşiexecutarealucrărilordeintervenţiepentrureducerearisculuiseismicalconstrucţieiaflateînproprietatesauînadministrare. Art.29.-(1)Adunareageneralăaasociaţieidepro-prietari,legalconstituită,aprobă,conformstatutului,deciziadeintervenţieşicontinuareaacţiunilorprivindproiectareaşiexecutarealucrărilorpentrureducerearisculuiseismicalconstrucţieiaflateînproprietateasa. (2) Hotărâreaadunăriigeneraleaasociaţieideproprie-tariprivindproiectareaşiexecutarealucrărilorpentruredu-cerearisculuiseismicalconstrucţieiaflateînproprietateasavafiluatăcuvotulmajorităţiimembrilorasociaţieipre-zenţilalucrărileadunării,potrivitRegulamentului-cadrualasociaţiilordeproprietari,cuprinsînanexanr.2laLegealocuinţeinr.114/1996,republicată,cumodificărileulterioare;hotărâreaadunăriigeneraleaasociaţieideproprietariesteobligatorieşipentruproprietariidinacelaşiimobilcarenusuntmembriaiasociaţiei. (3) Potrivitprevederilorart.2alin.(2)dinordonanţă,încazulconstrucţiilorexpertizatetehnicşiîncadrateprinraportuldeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic,proprietariiconstrucţiilor,persoanefizicesaujuridice,şiasociaţiiledeproprietari,precumşipersoanelejuridicecareauînadministrareconstrucţiilerespectivesuntobligaţisăprocedezelaproiectareaşiexecutarealucrărilordeinter-venţiepentrureducerearisculuiseismic. Secţiunea4 Proiectarealucrărilordeinterven'ie Art.30.-(1)Proiectarealucrărilordeintervenţieserealizeazădecătrepersoanejuridiceautorizate,curespec-tareaobligaţiilorşirăspunderilorcedecurgdinLegeanr.10/1995,dinHotărâreaGuvernuluinr.925/1995,dinÎndrumătorulprivindverificareatehnicădecalitateaproiec-telor,aprobatprinOrdinulministruluilucrărilorpubliceşiamenajăriiteritoriuluinr.77/N/1996,dinLegeanr.50/1991,republicată,precumşidinRegulamentulgeneraldeurba-nism,aprobatprinHotărâreaGuvernuluinr.525/1996,cumodificărileulterioare,şidinregulamentelelocaledeurba-nismaprobate. (2) Prin persoană juridică autorizată se înţelege persoana juridică având calitatea de agent economic cu activitate de proiectare în construcţii, înscrisă în statut, sau de instituţie publică cu atribuţii în domeniul proiectării în construcţii şi care are angajat, potrivit legii, personal tehnic pentru pro- iectarea, pe specialităţi, a lucrărilor de intervenţie cores- punzător categoriilor de construcţii şi instalaţii pentru care urmează să se efectueze proiectarea. Art.31.-(1)Proiectarealucrărilordeintervenţieseelaboreazăînurmătoarelefaze: - studiuldefezabilitate,inclusivavizulexpertuluitehnicatestat,privindînsuşireasoluţieideintervenţiepebazaraportuluideexpertizătehnică; - proiectultehnic,detaliiledeexecuţieşicaieteledesarcini,verificate,pespecialităţi,deverificatoritehniciatestaţi,inclusivacordurileşiavizelenominalizateîncertifi-catuldeurbanismpentrueliberareaautorizaţieideconstru-ire,privindexecutarealucrărilordeintervenţie. (2) PentruconstrucţiileîncadrateînclasaIdeimpor-tanţă,precuumşipentruclădiriledelocuitpentrucarecheltuieliledeproiectaresefinanţeazădintransferuridelabugetuldestatîncondiţiileart.7dinordonanţă,soluţiadeintervenţiefundamentatăprinstudiuldefezabilitateseavi-zează,dinpunctdevederetehnic,decătreComisiateh-nicăpentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilordincadrulConsiliuluitehnicsuperioralMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului;încazulîncarecon-strucţiaestedeclarată,potrivitlegii,monumentistoricsauesteamplasatăînzoneasupracăroras-ainstituit,potrivitlegii,unregimdeprotecţieprevăzutîndocumentaţiiledeurbanismaprobate,sevaobţineşiavizulMinisteruluiCulturii. (3) Trecereadelaofazădeproiectarelaaltasefacenumaidupăelaborareaşiaprobareafazeianterioaredecătreinvestitor. Art.32.-Documentaţiaprivindproiectareapefazealucrărilordeintervenţie,cuprinzândpiesescriseşipiesedesenate,seîntocmeşteînconformitatecutemadepro-iectarestabilitădeinvestitorşicuprecizărilecuprinselaart.8alin.(2)dinprezentelenormemetodologice,însen-sulcreşteriigraduluideasigurarelaacţiuniseismiceaconstrucţieiexistente,corespunzătorclaseideimportanţăaacesteia,curespectareaNormativuluiP100-92şiacelor-laltereglementăritehniceînvigoare. Art.33.-Proiectele,pefazedeproiectarealucrărilordeintervenţie,sevorîntocmicurespectareaprevederilorNormelormetodologiceprivindconţinutul-cadrudeorgani-zarealicitaţiilor,prezentareaofertelor,adjudecare,con-tractareşidecontareaexecuţieilucrărilor,aprobateprinOrdinulcomunalministruluifinanţelorşialministruluilucrărilorpubliceşiamenajăriiteritoriuluinr.784-34/N/1998,cumodificărileulterioare. Art.34.-(1)Studiuldefezabilitatereprezintădocu-mentaţiacuprinzândcaracteristicileprincipaleşiindicatoriitehnico-economiciaisoluţieideintervenţie,fundamentatădinpunctdevederetehnic,economic,funcţional,urbanistic,arhitectural,princaretrebuiesăseasigureutilizarearaţionalăşieficientăacheltuielilordecapitalşiacheltuieli-lormateriale,pentrusatisfacereacerinţeloreconomiceşisocialedindomeniu. (2) Devizulgeneral,capartecomponentăastudiuluidefezabilitate,seelaboreazăcurespectareametodologieideelaborareadevizuluigeneralpentruobiectiveledeinvestiţii,aprobatăprinHotărâreaGuvernuluinr.376/1994,cumodi-ficărileulterioare,şiseactualizeazăpotrivitNormelormeto-dologiceprivindconţinutul-cadrudeorganizarealicitaţiilor,prezentareaofertelor,adjudecare,contractareşidecontareaexecuţieilucrărilor,aprobateprinOrdinulcomunalminis-truluifinanţelorşialministruluilucrărilorpubliceşiame-najăriiteritoriuluinr.784-34/N/1998,cumodificărileulterioare. (3) Studiuldefezabilitate,caprimăfazăaproiectăriilucrărilordeintervenţie,seelaboreazădecătreproiectantuldesemnatprintr-oprocedurădeachiziţiepublicăpotrivit OrdonanţeiGuvernuluinr.12/1993privindachiziţiilepublice,republicată,şiseaprobădecătreinvestitor. Art.35.-(1)Proiectantuldesemnatpentruelaborareastudiuluidefezabilitateîncondiţiileprevăzutelaart.34alin.(3)dinprezentelenormemetodologicevaelaboraşiproiectultehnic,caieteledesarcinişidetaliiledeexecuţie,inclusivlistelecucantităţidelucrări. (2) Laelaborareaproiectuluitehnic,acaietelordesar-cinişidetaliilordeexecuţie,inclusivalistelorcucantităţidelucrări,proiectantulareobligaţiasărespectecaracteris-ticileprincipaleşiindicatoriitehnico-economiciaisoluţieideintervenţiedinstudiuldefezabilitateaprobat. (3) Documentaţiapentruexecutarealucrărilordeinter-venţieseverificăobligatoriudecătreverificatorultehnicatestatpentrucerinţeledecalitate,rezistenţăşistabilitate,precumşipentrualtecerinţestabilitedecătreproiectant. (4) Verificareaseefectueazădupăînsuşireadocu-mentaţiei,pefazedeproiectare,decătreexpertultehnicatestatcareaîntocmitraportuldeexpertizătehnicăşicaretrebuiesăconfirme,printr-unreferatşiprinştampilareadocumentaţiei,căaceastarespectăsoluţiadeintervenţieaprobată. (5) Încazulîncare,pentrusatisfacereacerinţelorbene-ficiarului,prinstudiuldefezabilitateseimpunedezvoltareauneisoluţiideintervenţiediferitedeceapropusădeexpertprinraportuldeexpertizătehnică,documentaţiapoatefiînsuşitădeunaltexperttehnicatestatpentrucerinţeledecalitate,rezistenţăşistabilitate,angajatalproiectantului,înbazauneinotetehnicejustificativeîntocmitedeacestaşianexatelamemoriultehnicalstudiuluidefezabilitate. Secţiunea5 Executarealucrărilordeinterven'ie Art.36.-(1)Executarealucrărilordeintervenţieserealizeazădecătrepersoanejuridiceautorizate,curespec-tareaobligaţiilorcedecurgdinLegeanr.10/1995,dinRegulamentuldeverificareşiexpertizaretehnicădecalitateaproiectelor,aexecuţieilucrărilorşiaconstrucţiilor,apro-batprinHotărâreaGuvernuluinr.925/1995,dinregulamen-teleaprobateprinHotărâreaGuvernuluinr.766/1997şidinaltereglementăritehniceînvigoare. (2) Prin persoană juridică se înţelege persoana juridică care are calitatea de agent economic cu activitate de execuţie în construcţii, înscrisă în statut, pentru categoriile de construcţii şi instalaţii aferente pentru care urmează să efectueze lucrările de intervenţie şi care are angajat, potrivit legii, personal tehnic şi responsabili tehnici atestaţi pentru execuţia, pe specialităţi, a lucrărilor de intervenţie. Art.37.-ExecutarealucrărilordeintervenţiesefaceconformdocumentaţieideproiectarelegalaprobateşiînbazaautorizaţieideconstruireemisepotrivitLegiinr.50/1991,republicată. Art.38.-(1)Urmărireaşiverificareaexecuţieilucrărilordeintervenţiesuntobligatoriişisefacprindiri-ginţideşantierdespecialitateautorizaţi,careprezentanţiaiproprietaruluisauaiinvestitorului,conformprogramuluipentrucontrolulcalităţii,stabilitdeproiectant. (2)ObligaţiileşirăspunderilediriginţilordeşantierdespecialitatesuntprecizateînLegeanr.10/1995şiînpro-ceduraprivindautorizareadiriginţilordeşantier,aprobatăprinOrdinulministruluilucrărilorpubliceşiamenajăriiterito-riuluinr.31/N/1995. CAPITOLULIII Finanţareaacţiunilorprivindreducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistentecudestinaţiadelocuinţă Secţiunea1 Finan'areacheltuielilorprivindexpertizareatehnicăaconstruc'iilorexistentecudestina'iadelocuin'ă Art.39.-Fondurilenecesarepentrufinanţareacheltu-ielilorprivindexpertizareatehnicăaconstrucţiilorexistentecudestinaţiadelocuinţă,careprezintăniveluriinsuficientedeprotecţielaacţiuniseismice,degradărisauavarieriînurmaunoracţiuniseismice,seasigurăastfel: - dintransferuridelabugetuldestat,stabiliteanualcuaceastădestinaţie,înbugetulMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului,pentruspaţiilecudes-tinaţiadelocuinţăaleconstrucţiilorproprietateprivatăapersoanelorfiziceoriaflateînproprietateasauînadmini-strareaunităţiloradministrativ-teritorialeşiaagenţiloreco-nomici-societăţicomercialecucapitalmajoritardestatsauregiiautonome; - dinbugetuldestatsaudinbugetelelocale,dupăcaz,înfuncţiedesubordonareainstituţiilorpublice,pentruconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,aflateînadministra-reaacestora;instituţiilepublicefinanţateintegraldinvenituriextrabugetarevorasiguraacoperireacheltuielilordinveni-turiproprii; - dinfondurileproprii,pentruconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,aflateînproprietateasauînadministrareaagenţiloreconomici,cuexcepţiaconstrucţiilorcudestinaţiadelocuinţă,aflateînproprietateasauînadministrareaagenţiloreconomicidefiniţilaprimaliniuţă. Art.40.-(1)Potrivitprevederilorart.5lit.a)dinordonanţă,proprietariipersoanefiziceşiasociaţiiledeproprietari,precumşiconsiliilelocaleşiagenţiieconomici-societăţicomercialecucapitalmajoritardestatsauregiiautonome-potsolicitafinanţareacheltuieli-lorpentruexpertizareatehnicăaconstrucţiilorcudestinaţiadelocuinţă,aflateînproprietateasauînadministrarealor,încondiţiileîncareconstrucţiaseîncadreazăînprevede-rileart.3alin.(1)dinprezentelenormemetodologice. (2) Cererea(anexanr.2)pentrufinanţareacheltuielilorprivindexpertizareatehnicăsevadepunelaconsiliullocalînacăruirazăteritorialăestesituatăconstrucţiacudes-tinaţiadelocuinţăşivafiînsoţitădeurmătoareledocu-mente,încopie: - tabelul(anexanr.3)cuprinzândproprietarii,persoanefizice,şideţinătorii,persoanejuridice,aispaţiilorcudes-tinaţiadelocuinţădinimobil,carebeneficiazădeprevede-rileart.5lit.a)dinordonanţă,şiacteledeproprietatesaudedeţinerealeacestora,dincaresăreiasădestinaţiadelocuinţăşicota-partedinproprietateacomunăaferentăpro-prietăţiiindividuale; - fişadeidentificareaconstrucţieitipclădirecudes-tinaţiadelocuinţă(anexanr.4),dincaresăreiasănivelulinsuficientdeprotecţielaacţiuniseismiceaconstrucţieiexistente,degradărilesauavarierileînurmaunoracţiuniseismice,intervenţiileefectuate,precumşialtecategoriidedefecte/evenimenteconstatate,careinfluenţeazănegativcomportareaconstrucţieilacutremure. Art.41.-(1)Consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,împreunăcuconsiliilelocale: - verificăşicentralizeazăcererileprimite; - stabilescpelocalităţi,laniveluljudeţului,respectivalmunicipiuluiBucureşti,priorităţiledinpunctdevedereteh-nic,curespectareaprevederilorart.16dinprezentelenormemetodologice; - întocmescşiprezintăspreavizare,dinpunctdevederetehnic,inspecţiilorjudeţene,respectivamunicipiuluiBucureşti,înconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiame-najareateritoriuluilista(anexanr.5)cuprinzândconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,careconstituieprio-rităţianualepentrufinanţareadintransferuridelabugetuldestatacheltuielilorprivindexpertizareatehnică. (2)Pânăladatade15maiaanuluiîncurspentruanulurmătorconsiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,cuavizultehnicalinspecţiilorjudeţene,respectivamunicipiuluiBucureşti,înconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiamenajareateritoriului,transmitMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriuluilis-teledepriorităţipentruincludereaînproiectulbugetuluidestatacheltuielilorprivindfinanţareaexpertizăriitehniceaconstrucţiilorexistentecudestinaţiadelocuinţă. Art.42.-MinisterulLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriuluiexamineazăşicentralizeazălisteledepriorităţitransmisedeconsiliilejudeţene,respectivdeConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,şi,cuavizulComisieitehnicepentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilor,prezintăMinisteruluiFinanţelor,pânăladatade1iunieaanuluiîncurspentruanulurmător,propunerilepentruinclu-dereaînproiectulbugetuluidestatacheltuielilorprivindfinanţareaexpertizăriitehniceaconstrucţiilorcudestinaţiadelocuinţă. Art.43.-(1)Înlimitaalocaţiiloraprobateanualprinlegeabugetuluidestatlacapitolul„Serviciişidezvoltarepublicăşilocuinţe",MinisterulLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului,înbazafundamentărilorprimite,sta-bileşteşitransmiteconsiliilorjudeţene,respectivConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucureşti,plafoaneleaprobatepen-truexpertizareatehnicăaconstrucţiilorexistentecudes-tinaţiadelocuinţă. (2) Consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,înlimitaniveluluiaprobatşiînordi-neadepriorităţistabilitădinpunctdevederetehnic: - comunicăproprietarilor/asociaţiilordeproprietari,pre-cumşiconsiliilorlocaleînacărorrazăteritorialăsuntsitu-ateconstrucţiilerespectivecudestinaţiadelocuinţăasigurareafondurilordintransferuridelabugetuldestatpentruexpertizareatehnică(anexanr.10); - organizează,împreunăcuconsiliilelocaleşicureprezentanţiiproprietarilor/asociaţiilordeproprietari,con-tractareaelaborăriirapoartelordeexpertizătehnică,cures-pectareaprevederilorart.11dinordonanţă. Art.44.-Sintezaraportuluideexpertizătehnică,conţinutul-cadrualraportuluideexpertizătehnicăşiconţinutul-cadrualcontractuluiprivindelaborarearaportuluideexpertizătehnicăpentruspaţiilecudestinaţiadelocuinţăsuntcuprinseînanexelenr.1,28şi29lapre-zentelenormemetodologice. Art.45.-Potrivitprevederilorart.5lit.a)dinordo-nanţă,pentruplatadintransferuridelabugetuldestatacheltuielilorprivindexpertizareatehnicăaconstrucţiilorexis-tentecudestinaţiadelocuinţă: 1. Experţiitehnicidepunlaconsiliilejudeţene,respectivlaConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,îndouăexemplare,rapoarteledeexpertizătehnicăşisintezeleacestorrapoarte,însuşitedebeneficiarişiinvestitorişivizatede: - inspecţiilejudeţene,respectivamunicipiuluiBucureşti,înconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiame-najareateritoriului,dinpunctdevederealaplicăriiLegiinr.10/1995; - inspectoratelepentruculturăjudeţene,respectivalmunicipiuluiBucureşti,dinpunctdevederealaplicăriiLegiinr.50/1991,republicată,şiaOrdonanţeiGuvernuluinr.68/1994privindprotejareapatrimoniuluiculturalnaţional,aprobatăşimodificatăprinLegeanr.41/1995,cumodi-ficărileşicompletărileulterioare. 2. Consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,verificădocumentaţiileprimite,întoc-mescdeconturilejustificative(anexanr.12)îndouăexem-plare,acordăvizadecontrolfinanciarpreventivşi,cuaprobareapreşedinteluiconsiliuluijudeţean,respectivapri-maruluigeneralalmunicipiuluiBucureşti,transmitdecontu-rilejustificativeMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului,împreunăcucâteunexemplaralsintezelorşirapoartelordeexpertizătehnicăpentruconstrucţiilecudes-tinaţiadelocuinţă,nominalizateîndeconturilejustificative. 3. MinisterulLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului: - examineazădeconturilejustificativeşisolicităMinisteruluiFinanţelordeschidereadecreditebugetareînbazafundamentării(anexanr.32)şicuîncadrareaînlimitaniveluluiaprobatdintransferuridelabugetuldestat; - vireazăsumeleaprobate,cuordinedeplatătiptre-zorerie,înbugeteleconsiliilorjudeţene,respectivalConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucureşti,lavenituricudestinaţiespecială,înlimitaplafoanelorstabilitepentruexpertizareatehnicăaconstrucţiilorexistentecudestinaţiadelocuinţă. 4. Consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,laprimireasumelorîncont,înter-mende3zilelucrătoare,vorefectuaplăţileînconturileexperţilornominalizaţiîndeconturilejustificativeaprobate. 5. Consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,răspundîncondiţiilelegiideutiliza-reasumelorprimitepentrufinanţareacheltuielilorprivindexpertizareatehnicăaconstrucţiilorexistentecudestinaţiadelocuinţă. Secţiunea2 Finan'areacheltuielilorpentruproiectarea,iexecutarealucrărilordeinterven'ielaconstruc'iileexistentecudestina'iadelocuin'ă Art.46.-Fondurilenecesarepentrufinanţareacheltu-ielilordenaturainvestiţiilorprivindproiectarealucrărilordeintervenţiepentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistentecudestinaţiadelocuinţăseasigurăastfel: - dinsurselepropriialeproprietarilorsaualeagenţiloreconomicicareleadministrează,pentruconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,proprietateprivatăapersoanelorfiziceoriaflateînproprietateasauînadministrareaagenţiloreconomici-societăţicomercialecucapitalmajo-ritardestatsauregiiautonome-,dupăcaz; - dinbugetuldestatsaudinbugetelelocale,dupăcaz,înfuncţiedesubordonareainstituţiilorpublicerespec-tive,pentruconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţăaflateînadministrareaacestora;instituţiilepublicefinanţateintegraldinvenituriextrabugetarevorasiguraacoperireacheltuieli-lordinvenituriproprii; - dinbugetelelocale,pentruconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,aflateînproprietateasauînadministrareaunităţiloradministrativ-teritoriale. Art.47.-Fondurilenecesarepentrufinanţareacheltu-ielilordenaturainvestiţiilorprivindexecutarealucrărilordeintervenţiepentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistentecudestinaţiadelocuinţăseasigurăastfel: - dinsurselepropriialeproprietarilorsaualeagenţiloreconomicicareleadministrează,dindespăgubirileacordatedesocietăţiledeasigurareşidincreditebancareacordatedeCasadeEconomiişiConsemnaţiuni,pentruconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,proprietateprivatăapersoanelorfiziceoriaflateînproprietateasauînadministrareaagenţiloreconomici-societăţicomercialecucapitalmajo-ritardestatsauregiiautonome-,dupăcaz; - dinbugetuldestatsaudinbugetelelocale,dupăcaz,înfuncţiedesubordonareainstituţiilorpublicerespec-tive,pentruconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţăaflateînadministrareaacestora;instituţiilepublicefinanţateintegraldinvenituriextrabugetarevorasiguraacoperireacheltuieli-lordinvenituriproprii; - dinbugetelelocale,pentruconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,aflateînproprietateasauînadministrareaunităţiloradministrativ-teritoriale. Art.48.-Potrivitart.6lit.a)liniuţaatreiadinordo-nanţă,astfelcumafostmodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,proprietariipersoanefizice,precumşiagenţiieconomici-societăţicomercialecucapitalmajoritardestatsauregiiautonome-potsolicitafinanţareaprincreditebancareacheltuielilorpentruexecu-tarealucrărilordeintervenţielaspaţiilecudestinaţiadelocuinţă,aflateînproprietate,înurmătoarelecondiţii: - construcţiaexistentăcudestinaţiadelocuinţă,carefaceobiectulacţiunilorpentrureducerearisculuiseismic,esteamplasatăînunadintrelocalităţiledefinitelaart.3alin.(1)dinprezentelenormemetodologiceşiesteînca-drată,prinraprotuldeexpertizătehnică,înclaseleIşiIIderiscseismic; - proprietaruldomiciliazăînapartamentulsauînlocuinţaindividualăpentrucaresolicităcreditbancar. Art.49.-(1)CasadeEconomiişiConsemnaţiunipoateacordacreditebancare,curespectareaprevederilorart.6lit.a)liniuţaatreiadinordonanţă,astfelcumafostmodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,şialenormelorinternedecreditare,cuoduratăderambursaredepânăla20deanişicuodobândăegalăcudobândaladepunerilepetermendeunan,acordatădeCasadeEconomiişiConsemnaţiunipopulaţiei,lacareseadaugăomarjăde5puncteprocentuale,dobândăcaresesuportăastfel: • 5%decătrebeneficiarulcreditului; • diferenţapânălanivelultotalaldobânzii,inclusivmarjade5puncteprocentuale,dintransferuridelabuge-tuldestat. (2) LaaprobareacreditelorCasadeEconomiişiConsemnaţiunivaaveaînvederesurseledefinanţare,valoareadindevizuldecheltuielicerevinefiecăruiproprie-tar,persoanăfizicăsaujuridică,proporţionalcucota-partedinproprietateacomunăaferentăproprietăţiiindividuale,verificândsituaţiafinanciarăşiposibilităţileproprietarilorper-soanefizicederambursareacreditelorşideplatăadobânziloraferente,bonitateaşisolvabilitateaproprietarilorpersoanejuridice,precumşiîndeplinireatuturorcondiţiilorprevăzuteînnormeleinternedecreditare,astfelîncâtsăseasigureutilizareacueficienţăaresurselorfinanciareşiachitarealascadenţăaratelordincreditşiadobânziloraferente. (3) CreditelebancareseaprobădecătreCasadeEconomiişiConsemnaţiuni,înlimitatransferurilor,aprobateanual,delabugetuldestatînbugetulMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriuluipentrusuporta-readiferenţeipânălanivelultotalaldobânzii,inclusivamarjeide5puncteprocentualeaCaseideEconomiişiConsemnaţiuni,pentrucrediteleacordateînaniiprecedenţişipentrucelecareurmeazăafiacordateînanulrespectiv. (4) CasadeEconomiişiConsemnaţiunivastabiliinstrucţiunicorespunzătoareprivindcalculul,evidenţaşiraportareadobânziisubvenţionatelacrediteleacordate,răspunzândpentrucorectadeterminareadiferenţeipânălanivelultotalaldobânzii,inclusivamarjeide5punctepro-centualeaCaseideEconomiişiConsemnaţiuni,caresesuportădintransferuridelabugetuldestat. (5) Pânălarambursareaintegralăacredituluiseinsti-tuieipotecăasupralocuinţei;încazulvânzăriilocuinţei,dinpreţulconvenitseasigurărambursareaintegralăacreditu-lui,inclusivadobânziloraferenteconformevidenţeiban-caredeladatavânzăriilocuinţei;radiereaipoteciisefacenumaicudovadaachităriiintegraleacredituluibancaracordatşiadobânziloraferente. Art.50.-(1)Proprietariipersoanefizice,respectivagenţiieconomici-societăţicomercialecucapitalmajori-tardestatsauregiiautonome-,caresolicităcrediteban-careîncondiţiileart.6lit.a)dinordonanţăpentrufinanţareacheltuielilordenaturainvestiţiilorprivindexecu-tarealucrărilordeintervenţie,vordepuneocererelacon-siliullocalînacăruirazăteritorialăestesituatăconstrucţiacudestinaţiadelocuinţă. (2) Cererea(anexanr.6)vafiînsoţitădeurmătoareledocumente,încopie: - sintezaraportuluideexpertizătehnică(anexanr.1); - certificatuldeurbanismeliberatpentrulucrăridecon-solidarepotrivitprevederilorLegiinr.50/1991,republicată; - tabelul(anexanr.7)cuprinzândproprietarii,persoanefizice,şideţinătorii,persoanejuridice,aispaţiilorcudes-tinaţiadelocuinţădinimobil,caresolicităcreditebancarepentruexecuţialucrărilordeintervenţieîncondiţiileart.6lit.a)dinordonanţă; - acteledeproprietateşiacteledeidentitate. Art.51.-(1)Consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,împreunăcuconsiliilelocale: - verificăşicentralizeazăcererileprimite; - stabilescpelocalităţi,laniveluljudeţului,respectivalmunicipiuluiBucureşti,priorităţiledinpunctdevederetehnic,curespectareaart.16dinprezentelenormemeto-dologice; - întocmescşiprezintăspreavizare,dinpunctdevederetehnic,inspecţiilorjudeţene,respectivamunicipiuluiBucureşti,înconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiame-najareateritoriuluilista(anexanr.8)cuprinzândconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţăceconstituiepriorităţianualepentrufinanţareadintransferuridelabugetuldestatadiferenţeipânălanivelultotalaldobânzii,pentrucreditelebancaresolicitateprivindexecutarealucrărilordeintervenţie. (2)Pânăladatade15maiaanuluiîncurspentruanulurmătorconsiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,cuavizuldinpunctdevederetehnicalinspecţiilorjudeţene,respectivamunicipiuluiBucureşti,înconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiame-najareateritoriului,transmitMinisteruluiLucrărilorPubliceşi AmenajăriiTeritoriuluipropunerilepentruincludereaînpro-iectulbugetuluidestatacheltuielilorprivindfinanţareadintransferuridelabugetuldestatadiferenţeipânălanivelultotalaldobânzii,inclusivamarjeide5puncteprocentuale,pentrucreditelebancaresolicitate. Art.52.-(1)MinisterulLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriuluiexamineazăşicentralizeazălisteledepriorităţitransmisedeconsiliilejudeţene,respectivdeConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,şi,cuavizulComisieitehnicepentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilor,prezintăMinisteruluiFinanţelor,pânăladatade1iunieaanuluiîncurspentruanulurmător,propunerilepentruinclu-dereaînproiectulbugetuluidestatacheltuielilorprivindfinanţareadintransferuridelabugetuldestatadiferenţeipânălanivelultotalaldobânzii,inclusivamarjeide 5puncteprocentualeaCaseideEconomiişiConsemnaţiuni,pentrucreditelesolicitateşipentrucrediteleangajateînperioadeleanterioare. (2)Pentrucrediteleangajateînperioadeleanterioare,careaufostutilizateînacesteperioadesaucareurmeazăafiutilizateînanulpentrucaresefacefundamentarea,CasadeEconomiişiConsemnaţiunivaprezenta,lasolici-tareaMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului,fondurilenecesare(anexanr.9)dintransferuridelabugetuldestatpentrusuportareadiferenţeipânălanivelultotalaldobânzii,inclusivamarjeide5punctepro-centualeaCaseideEconomiişiConsemnaţiuni. Art.53.-(1)Înlimitaalocaţiiloraprobateanualprinlegeabugetuluidestatlacapitolul„Serviciişidezvoltarepublicăşilocuinţe",MinisterulLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului,înbazafundamentărilorprimite,sta-bileşteşitransmiteconsiliilorjudeţene,respectivConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucureşti,precumşiCaseideEconomiişiConsemnaţiuniplafoaneleaprobatepentrusuportareadiferenţeipânălanivelultotalaldobânzii,inclu-sivamarjeide5puncteprocentualeaCaseideEconomiişiConsemnaţiuni,pentrucrediteleangajateînperioadeleanterioareşipentrucreditelesolicitateprivindexecutarealucrărilordeintervenţie. (2) Consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,înlimitaniveluluiaprobatşiînordi-neadepriorităţistabilitădinpunctdevederetehnic: - comunicăproprietarilor/asociaţiilordeproprietari,pre-cumşiconsiliilorlocaleînacărorrazăteritorialăsuntsitu-ateconstrucţiilerespectivecudestinaţiadelocuinţăasigurareafondurilordintransferuridelabugetuldestatpentrusuportareadiferenţeipânălanivelultotalaldobânzii,inclusivamarjeide5puncteprocentualeaCaseideEconomiişiConsemnaţiuni,lacreditelebancarepentrufinanţareaexecutăriilucrărilordeconsolidare(anexanr.11); - organizează,împreunăcuconsiliilelocaleşicureprezentanţiiproprietarilor/asociaţiilordeproprietari,con-tractareaexecutăriilucrărilordeconsolidare,curespectareaart.11dinordonanţă. (3) Învedereaurmăririiîncadrăriiînnivelurileaprobate,CasadeEconomiişiConsemnaţiunitransmitesucursalelorsalejudeţeneşialemunicipiuluiBucureştinivelulaprobataltransferurilordelabugetuldestatpentrusuportareadiferenţeipânălanivelultotalaldobânzii,inclusivamarjeide5puncteprocentualeaCaseideEconomiişiConsemnaţiuni,pentrucrediteleangajateînperioadeleanterioareşipentrucreditelesolicitate. Art.54.-(1)Pentruanalizaaprobăriicreditelorban-careînvedereafinanţăriicheltuielilorprivindexecutarealucrărilordeconsolidare,proprietariipersoanefiziceşi, dupăcaz,agenţiieconomici-societăţicomercialecucapitalmajoritardestatsauregiiautonome-sevorpre-zentalasucursalajudeţeanăaCaseideEconomiişiConsemnaţiuni,respectivlasucursaladesectoramunicipiuluiBucureşti,înacăreirazăteritorialăestesituatăconstrucţiaexistentăcudestinaţiadelocuinţă,cuurmătoa-reledocumente: - comunicareaconsiliuluijudeţean,respectivaConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucureşti(anexanr.11); - cererilepentruaprobareacreditelorbancare(formularC.E.C.); - tabelul(anexanr.7)cuprinzândproprietarii,persoanefizice,şideţinătorii,persoanejuridice,aispaţiilorcudes-tinaţiadelocuinţădinimobil,carebeneficiazădefinanţareadintransferuridelabugetuldestatadiferenţeipânălanivelultotalaldobânzii,inclusivamarjeide5punctepro-centuale,lacreditelebancare,pentruexecutarealucrărilordeconsolidareîncondiţiileart.6lit.a)dinordonanţă; - acteledeproprietateşiacteledeidentitatealepro-prietarilorpersoanefizice(copiilegalizate),dincaresărezultedomiciliileacestoraînimobilulcudestinaţiadelocuinţăpentrucaresesolicităfinanţareaprincrediteban-careaexecutăriilucrărilordeconsolidare,însoţitedeade-verinţeledincaresărezulteveniturileneterealizatedeproprietarişidegiranţiipersoanefizice(formularC.E.C.); - actelededeţinereaspaţiilorcudestinaţiadelocuinţă,aflateînproprietateasau,dupăcaz,înadminis-trareaagenţiloreconomici-societăţicomercialecucapitalmajoritardestatsauregiiautonome,însoţitedeurmătoa-reledocumente: • bilanţurilecontabileîncheiatepeultimii3ani; • bugetuldeveniturişicheltuielipeanulîncurs; • balanţadeverificareaultimeiluniîncheiate; • fluxuldenumerarpeîntreagaperioadăsolicitatădeacordareacreditului; - sintezaraportuluideexpertizătehnică(anexanr.1); - devizulgeneralprivindcheltuieliledenaturainvestiţiilorpentrulucrăriledeconsolidare; - autorizaţiadeconstruire,eliberatăpentruexecutarealucrărilordeconsolidare,potrivitprevederilorLegiinr.50/1991,republicată. (2) Înfuncţiedesituaţiaconcretăexistentă,CasadeEconomiişiConsemnaţiunipoatesolicitaproprietarilorşialtedocumente,înmăsuraîncaresuntconsideratenece-sarepentruanalizaîncadrăriiîncondiţiiledeacordareacreditelor. Art.55.-CasadeEconomiişiConsemnaţiuniînregis-treazăşianalizeazăcereriledecreditebancareşi,pentrusituaţiileîncareseîndeplinesccondiţiiledeaprobarepotri-vitprevederilorlegaleşinormelorinternedecreditare,eli-bereazăcertificatuldesolvabilitate,stabilindlimitamaximăacredituluicepoatefiaprobat,solicitândproprietarilor,încompletare,următoareledocumente: - contractulpentruexecutarealucrărilordeconsolidare,încheiatcuopersoanăjuridicăautorizată,desemnatăprintr-oprocedurădeachiziţiepublicăpotrivitart.11dinordonanţă,şivizatdeconsiliuljudeţean,respectivdeConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,şideconsiliullocalînrazacăruiaseaflăconstrucţiacudestinaţiadelocuinţă; - centralizatorulobiectelor(devizul-ofertăcentralizatoralobiectivului),centralizatorulcategoriilordelucrări(devizul-ofertăcentralizatoralobiectelor)şilistelecucantităţidelucrări(devizele-ofertăpecategoriidelucrări),elaboratecurespectareaNormelormetodologiceaprobateprinOrdinul comunalministruluifinanţelorşialministruluilucrărilorpubliceşiamenajăriiteritoriuluinr.784/34/N/1998,cumodi-ficărileulterioare; - graficuldeexecutarealucrărilordeconsolidare; - convenţiacivilădeprestărideservicii,încheiatăcuundirigintedespecialitateautorizatdeinspecţiajudeţeană,respectivamunicipiuluiBucureşti,înconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiamenajareateritoriului; - extrasedecartefunciarăşidocumenteleprivindinstituireaipoteciiasupralocuinţei,respectivasupraaparta-mentelordinimobil; - poliţeledeasigurarepetoatăperioadadecreditarealocuinţeisauaapartamentelordinimobil,dupăcaz;însituaţiileîncaresocietăţiledeasigurăriîncheiepoliţenumaipeoperioadălimitată,estenecesarăreînnoireapoliţeiînaintedeexpirareaceleivechi;toatedrepturilecutitludedespăgubirerezultatedinpoliţeledeasigurareîncheiatevorficesionateînfavoareaCaseideEconomiişiConsemnaţiuni. Art.56.-(1)DecontarealucrărilordeconsolidaresefacedecătreCasadeEconomiişiConsemnaţiunipebazasituaţiilordelucrărilunareprivindstadiilefizicerealizate,cuîncadrareaîndevizuldecheltuielianexatlacontractulpen-truexecutarealucrărilordeconsolidare. (2) Situaţiiledelucrărilunareseîntocmescdeconstruc-torşisesemnează,înordine,de: - constructor,încalitatedepersoanăjuridicăautori-zată,careareresponsabilitehnicicuexecuţia,atestaţipedomeniipotrivitLegiinr.10/1995şiregulamentuluiaprobatprinHotărâreaGuvernuluinr.925/1995; - diriginteledeşantierautorizat,potrivitobligaţiilorşirăspunderilornominalizateînproceduraprivindautorizareadiriginţilordeşantier,aprobatăprinOrdinulministruluilucrărilorpubliceşiamenajăriiteritoriuluinr.31/N/1995; - proprietarii/asociaţiadeproprietari,încalitatedebeneficiarallucrărilordeconsolidare; - consiliuljudeţean,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,încalitatedeordonatordecrediteşiinvestitorpentrucheltuielilefinanţatedintransferuridelabugetuldestatşibugetullocal; - inspecţiajudeţeană,respectivamunicipiuluiBucureşti,înconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiame-najareateritoriului,potrivitobligaţiilorşiresponsabilităţilornominalizateînLegeanr.10/1995şiînregulamentulaces-teiadeorganizareşifuncţionare,cuprinsînanexanr.3laHotărâreaGuvernuluinr.507/1997. Art.57.-(1)PentrucreditelebancareacordateCasadeEconomiişiConsemnaţiuniîntocmeştelunardecontuljustificativ(anexanr.13)şiîltransmiteMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului,învedereaplăţii,dintransferuridelabugetuldestat,adiferenţeipânălanivelultotalaldobânzii,inclusivamarjeide5punctepro-centualeaCaseideEconomiişiConsemnaţiuni. (2) MinisterulLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului: - examineazădeconturilejustificativeşisolicităMinisteruluiFinanţelordeschidereadecreditebugetareînbazafundamentării(anexanr.35)şicuîncadrareaînlimitaniveluluiaprobatdintransferuridelabugetuldestat; - vireazăsumeleaprobate,cuordinedeplatătiptre-zorerie,încontulspecialdeschislaCasadeEconomiişiConsemnaţiuni,înlimitaplafoanelorstabilitepentrusuporta-readiferenţeidedobânzilacreditelebancareacordatepentruconsolidareaconstrucţiilorexistentecudestinaţiadelocuinţă. Art.58.-Moduldederulareafinanţăriicheltuielilor,princreditebancare,privindexecutarealucrărilordecon-solidarepentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistentecudestinaţiadelocuinţăsevastabiliprincon-venţieîncheiatăîntreMinisterulLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului,DepartamentulpentruAdministraţiePublicăLocalăşiCasadeEconomiişiConsemnaţiuni,cuavizulMinisteruluiFinanţelor. Secţiunea3 Finan'areacheltuielilorprivindproiectarealucrărilordeinterven'ielaconstruc'iileexistentecudestina'ia delocuin'ă,ÎncadrateprinrapoarteledeexpertizătehnicăÎnclasaIderiscseismic Art.59.-Fondurilenecesarepentrufinanţareacheltu-ielilorprivindproiectarealucrărilordeintervenţiepentruspaţiilecudestinaţiadelocuinţăaleconstrucţiilorexistente,încadrateprinrapoarteledeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic,proprietateprivatăapersoanelorfiziceoriaflateînproprietateasauînadministrareapersoanelorjuri-dice,seasigurădintransferuridelabugetuldestat,stabi-liteanualcuaceastădestinaţie,înbugetulMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului. Art.60.-Finanţareacheltuielilordintransferuridelabugetuldestat,încondiţiileart.7dinordonanţă,pentruproiectarealucrărilordeintervenţielaspaţiilecudestinaţiadelocuinţăaleconstrucţiilorîncadrateînclasaIderiscseismicprinraportdeexpertizătehnicăşi,dupăcaz,prinnotătehnicăjustificativă,implicăexistenţadeclaraţiilorpepropriarăspunderealemajorităţiiproprietarilorprivindconti-nuareaexecutăriilucrărilordeintervenţie. Art.61.-(1)Înacestscopproprietarii/asociaţiadeproprietaricaresolicităfinanţareacheltuielilor,dintransfe-ruridelabugetuldestat,pentruproiectarealucrărilordeintervenţievordepuneocererelaconsiliullocalînacăruirazăteritorialăestesituatăconstrucţiacudestinaţiadelocuinţă. (2) Cererea(anexanr.16)vafiînsoţitădeurmătoareledocumente,încopie: - sintezaraportuluideexpertizătehnică(anexanr.1)şi,dupăcaz,notatehnicăjustificativădincaresărezulteîncadrareaconstrucţieicudestinaţiadelocuinţăînclasaIderiscseismic; - certificatuldeurbanismpentruîntocmireadocu-mentaţieiprivindautorizareaexecutăriilucrărilordeconsoli-dare,emisdeunitateaadministrativ-teritorialăcompetentă,înconformitatecuprevederileLegiinr.50/1991,republi-cată,şialeOrdinuluiministruluilucrărilorpubliceşiame-najăriiteritoriuluinr.91/1991pentruaprobareaformularelor,aproceduriideautorizareşiaconţinutuluidocumentaţiilorprevăzutedeLegeanr.50/1991; - Hotărâreaproprietarilor/asociaţieideproprietari(anexanr.15)privindaprobareadecizieideintervenţiefun-damentateînraportuldeexpertizătehnică; - tabelul(anexanr.17)cuprinzândproprietariispaţiilorcudestinaţiadelocuinţădinimobil,carebeneficiazădeprevederileart.7dinordonanţă,şiacteledeproprietatealeacestora,dincaresăreiasăspaţiilecudestinaţiadelocuinţăînproprietateaindividualăşicota-parteindivizădinproprietateacomunăaferentăproprietăţiiindividuale; - declaraţiilemajorităţiiproprietarilor(anexanr.18),pepropriarăspundere,privindcontinuareaexecutăriilucrărilordeconsolidare. Art.62.-(1)Consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,împreunăcuconsiliilelocale: - verificăşicentralizeazăcererileprimite; - stabilescpelocalităţi,laniveluljudeţului,respectivalmunicipiuluiBucureşti,priorităţiledinpunctdevedereteh-nic,curespectareaprevederilorart.16dinprezentelenormemetodologice; - întocmescşiprezintăspreavizare,dinpunctdevederetehnic,inspecţiilorjudeţene,respectivamunicipiuluiBucureşti,înconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiame-najareateritoriuluilista(anexanr.19)cuprinzândcon-strucţiilecudestinaţiadelocuinţă,careconstituiepriorităţianualepentrufinanţareadintransferuridelabugetuldestatacheltuielilorprivindproiectarealucrărilordeintervenţie. (2)Pânăladatade15maiaanuluiîncurspentruanulurmătorconsiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,cuavizuldinpunctdevederetehnicalinspecţiilorjudeţene,respectivamunicipiuluiBucureşti,înconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiame-najareateritoriului,transmitMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriuluilisteledepriorităţipentruincludereaînproiectulbugetuluidestatacheltuielilorprivindfinanţareaproiectăriilucrărilordeintervenţielaconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,încadrateprinraportuldeexper-tizătehnicăînclasaIderiscseismic. Art.63.-MinisterulLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriuluiexamineazăşicentralizeazălisteledepriorităţitransmisedeconsiliilejudeţene,respectivdeConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,şi,cuavizulComisieitehnicepentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilor,prezintăMinisteruluiFinanţelor,pânăladatade1iunieaanuluicurentpentruanulurmător,propunerilepentruinclu-dereaînproiectulbugetuluidestatacheltuielilorprivindfinanţareaproiectăriilucrărilordeintervenţielaconstrucţiileexistentecudestinaţiadelocuinţă,încadrateprinraportuldeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic. Art.64.-(1)Înlimitatransferuriloraprobateanualprinlegeabugetuluidestatlacapitolul„Serviciişidezvoltarepublicăşilocuinţe",MinisterulLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului,înbazafundamentărilorprimite,sta-bileşteşitransmiteconsiliilorjudeţene,respectivConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucureşti,plafoaneleaprobatepen-truproiectarealucrărilordeintervenţielaconstrucţiileexis-tentecudestinaţiadelocuinţă,încadrateprinraportuldeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic. (2) Consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,înlimitaniveluluiaprobatşiînordi-neadepriorităţistabilitădinpunctdevederetehnic: - comunicăproprietarilor/asociaţiilordeproprietari,pre-cumşiconsiliilorlocaleînacărorrazăteritorialăsuntsitu-ateconstrucţiilerespectivecudestinaţiadelocuinţăasigurareafondurilor,dintransferuridelabugetuldestat,pentruproiectarealucrărilordeintervenţielaconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,încadrateprinraportuldeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic(anexanr.20); - organizează,împreunăcuconsiliilelocaleşirepre-zentanţiiproprietarilor/asociaţiilordeproprietari,contractareaproiectăriilucrărilordeintervenţie(inclusivverificareadocu-mentaţieitehnicepefazeledeproiectare),curespectareaart.11dinordonanţă. Art.65.-Contractulprivindproiectarealucrărilordeintervenţielaconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,înca-drateprinraportuldeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic,şisintezastudiuluidefezabilitatevorrespectaconţinutul-cadruprevăzutînanexelenr.30şi31lapre-zentelenormemetodologice. Art.66.-(1)Latermenelestabiliteprincontractepro-iectanţiidepunlaconsiliilejudeţene,respectivlaConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,studiiledefezabilitatecuprinzândpiesescriseşidesenateşisintezeleacestora,ştampilateşisemnatedeexpertultehnicatestatcareşi-aînsuşitsoluţiadeintervenţiefundamentatăînraportuldeexpertizătehnică,precumşiacordulproprietarilor/asociaţieideproprietari,încalitatedebeneficiar,şialconsiliuluijudeţean,respectivalConsiliuluiGeneralMunicipiuluiBucureşti,careşi-aînsuşitstudiuldefezabilitate. (2)Înbazaavizelordeprincipiunominalizateîncertifi-catuldeurbanismşiaavizuluiComisieitehnicepentrureducerearisculuiseismicdincadrulConsiliuluitehnicsuperioralMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului,încalitatedeordonatorprincipaldecredite,precumşiaacorduluicoproprietarilorprivindexecutarealucrărilordeintervenţie,consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,încalitatedeinvestitor,împreunăcuproprietarii/asociaţiadeproprietari,încalitatedebeneficiar,aprobăstudiuldefezabilitateşicontinuareaproiectăriilucrărilordeintervenţie. Art.67.-Potrivitprevederilorart.7dinordonanţă,pentruplatadintransferuridelabugetuldestatacontra-valoriiproiectăriilucrărilordeintervenţiepentruconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,încadrateînclasaIderiscseis-mic: 1. Proiectanţiiautorizaţidepunlaconsiliilejudeţene,res-pectivlaConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,îndouăexemplare,documentaţiilecompletedeproiectare,cuprinzândpieselescriseşidesenatenominalizateînconţinutul-cadrualproiectelorpefazeledeproiectareainvestiţiilor: - vizatedeexpertultehnicatestatprivindsoluţiadeintervenţie; - verificatedeverificatoriitehniciatestaţipentrucerinţeledecalitatepotrivitLegiinr.10/1995; - însuşitedeproprietari/asociaţiadeproprietari,încali-tatedebeneficiar,şideconsiliilejudeţene,respectivdeConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,încalitatedeinvestitor, împreunăcutoateavizelefavorabilenominalizateîncertifi-catuldeurbanism. 2. Consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,verificădocumentaţiileprimite,întoc-mescdeconturilejustificative(anexanr.21)îndouăexem-plare,acordăvizadecontrolfinanciarpreventivşi,cuaprobareapreşedinteluiconsiliuluijudeţean,respectivapri-maruluigeneralalmunicipiuluiBucureşti,transmitdecontu-rilejustificativeMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului,împreunăcucâteunexemplardindocumentaţiadeproiectareaprobatăpentruexecuţialucrărilordeintervenţielaconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,încadrateînclasaIderiscseismicşinominali-zateîndeconturilejustificative. 3. MinisterulLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului: - examineazădeconturilejustificativeşisolicităMinisteruluiFinanţelordeschidereadecreditebugetareînbazafundamentării(anexanr.33)şicuîncadrareaînlimitaniveluluiaprobatdintransferuridelabugetuldestat; - vireazăsumeleaprobate,cuordinedeplatătiptre-zorerie,înbugeteleconsiliilorjudeţene,respectivalConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucureşti,lavenituricudestinaţiespecială,înlimitaplafoanelorstabilitepentrupro-iectarealucrărilordeintervenţielaconstrucţiileexistentecudestinaţiadelocuinţă,încadrateînclasaIderiscseismic. 4. Consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,laprimireasumelorîncont,înter-mende3zilelucrătoare,vorefectuaplăţileînconturileproiectanţilornominalizaţiîndeconturilejustificativeaprobate. 5. Consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,răspundîncondiţiilelegiideutiliza-reasumelorprimitepentrufinanţareacheltuielilorprivindproiectarealucrărilordeintervenţielaconstrucţiileexistentecudestinaţiadelocuinţă,încadrateînclasaIderiscseismic. Secţiunea4 Finan'areacheltuielilorprivindexecutarealucrărilordeinterven'ielaconstruc'iileexistentecudestina'ia delocuin'ă,ÎncadrateprinrapoarteledeexpertizătehnicăÎnclasaIderiscseismic Art.68.-Fondurilenecesarepentrufinanţareacheltu-ielilorprivindexecutarealucrărilordeintervenţielacon-strucţiileexistentecudestinaţiadelocuinţă,încadrateprinrapoarteledeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic,seasigurăastfel: - înlimitatransferurilordelabugetuldestat,stabiliteanualcuaceastădestinaţie,înbugetulMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului,pentruproprieta-rii,persoanefizice,aiconstrucţiilorexistentecudestinaţiadelocuinţă,încadrateprinrapoarteledeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic,şicare,ladataaprobăriidecizieideintervenţie,realizeazăveniturimediinetelunarepemembrudefamiliesubcâştigulsalarialmediunetlunarpeeconomie; - dinsurseproprii,creditebancareşidindespăgubiriacordatedesocietăţiledeasigurare,pentruproprietarii,persoanefizice,carenuseîncadreazăînprevederilemenţionatelaliniuţaanterioară,înfuncţiedesituaţiamate-rialăaproprietarilor,destareatehnicăşidevaloareadepatrimoniuaconstrucţiilorcudestinaţiadelocuinţă,aflateînproprietateaacestora,precumşipentruconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,aflateînproprietateasauînadmini-strareaagenţiloreconomici-societăţicomercialecucapi-talmajoritardestatsauregiiautonome; - dinbugetelelocalepentrulocuinţeleaflateînpropri-etateasauînadministrareaunităţiloradministrativ-teritoriale; - dinbugetuldestatsaudinbugetelelocale,dupăcaz,înfuncţiedesubordonareainstituţiilorpublice,pentruconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,aflateînadministra-reaacestora;instituţiilepublicefinanţateintegraldinvenituriextrabugetarevorasiguraacoperireacheltuielilordinveni-turiproprii. Art.69.-Potrivitprevederilorart.8alin.(1)dinordo-nanţă,proprietariipersoanefizicepotsolicitafinanţareacheltuielilor,dintransferuridelabugetuldestat,pentruexecutarealucrărilordeintervenţielaconstrucţiacudes-tinaţiadelocuinţă,aflatăînproprietatealor,înurmătoarelecondiţii: - construcţiacudestinaţiadelocuinţăcefaceobiectulacţiunilorpentrureducerearisculuiseismicesteîncadrată,prinraportuldeexpertizătehnicăsau,dupăcaz,prinnotatehnicăjustificativă,înclasaIderiscseismic; - proprietarii/asociaţiadeproprietarideţin/deţinedocu-mentaţiadeproiectare,elaboratăcurespectareaprevederi-lorlegale,şiautorizaţiadeconstruirepentruexecutarealucrărilordeconsolidare,potrivitprevederilorLegiinr.50/1991,republicată; - ladataaprobăriidecizieideintervenţieproprietariipersoanefizicedomiciliazăînimobilulpentrucareafostemisăautorizaţiadeconstruirepentruexecutarealucrărilordeconsolidareşirealizeazăveniturimediinetelunarepe membrudefamiliesubcâştigulsalarialmediunetlunarpeeconomie. Art.70.-Însensulprevederilorart.8alin.(1)dinordonanţă: 1. Dataaprobăriidecizieideintervenţie,luatăînconsi-derarepentrustabilireavenituluimediunetlunarpemem-brudefamilie,estelunaîncareafostemisăautorizaţiadeconstruirepentruexecutarealucrărilordeconsolidarelaconstrucţiacudestinaţiadelocuinţă,aflatăînproprietate. 2. Lastabilireavenituluimediunetlunarpemembrudefamilieseiaîncalculvenitulnettotalalfamiliei,raportatlanumărultotalalmembrilordefamiliedeclarat;venitulnettotalrealizatdefamiliesecompunedintotalulveniturilornetelunareindividuale,realizatedemembriifamilieiladataaprobăriidecizieideintervenţie,şidinveniturilenetelunarefamiliale,realizatedefamilieînanulprecedent. 3. Prinfamilie,însensulLegiilocuinţeinr.114/1996,republicată,cumodificărileulterioare,seînţelegesoţul,soţia,copiiişipărinţiisoţilorcarelocuiescşigospodărescîmpreună. Încazulfamilieisaualpersoaneisingurecaresolicităfinanţareadintransferuridelabugetuldestatacheltuieli-lorprivindexecutarealucrărilordeintervenţieşicarecon-vieţuieşteînaceeaşigospodăriecualtefamiliisaupersoane,contribuindîmpreunălarealizareaunorbunurişiveniturisaulaconsumulacestora,seiauîncalculvenitu-riletotaleneterealizateşinumărulpersoanelordingos-podăriarespectivă. Art.71.-(1)Proprietarii,persoanefizice,caresolicităfinanţareacheltuielilor,dintransferuridelabugetuldestat,pentruexecutarealucrărilordeintervenţieîncondiţiileart.8alin.(1)dinordonanţă,vordepuneocerere(anexanr.22)laconsiliullocalînacăruirazăteritorialăestesituatăcon-strucţiacudestinaţiadelocuinţă. (2) Cerereavafiînsoţitădeurmătoareledocumente,încopie: - sintezaraportuluideexpertizătehnică(anexanr.1)şi,dupăcaz,notatehnicăjustificativăprincareseînca-dreazăconstrucţiacudestinaţiadelocuinţăînclasaIderiscseismic; - autorizaţiadeconstruirepentruexecutarealucrărilordeconsolidare,emisăpotrivitprevederilorLegiinr.50/1991,republicată,şialeOrdinuluiministruluilucrărilorpubliceşiamenajăriiteritoriuluinr.91/1991pentruaprobareaformula-relor,aproceduriideautorizareşiaconţinutuluidocu-mentaţiilorprevăzutedeLegeanr.50/1991; - tabelul(anexanr.23)cuprinzândproprietarii,persoanefizice,aispaţiilorcudestinaţiadelocuinţădinimobil,carebeneficiazădeprevederileart.8alin.(1)dinordonanţă; - declaraţiile(anexanr.24)pepropriarăspunderealeproprietarilor,persoanefizice,careladataaprobăriideci-zieideintervenţierealizeazăveniturimediinetelunarepemembrudefamiliesubcâştigulsalarialmediunetlunarpeeconomie; - devizulgeneralşidevizelepecategoriidelucrăridindocumentaţiadeproiectareaprobată. Art.72.-(1)Consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,împreunăcuconsiliilelocale: - verificăşicentralizeazăcererileprimite; - stabilescpelocalităţi,laniveluljudeţului,respectivalmunicipiuluiBucureşti,priorităţiledinpunctdevedereteh-nic,curespectareaprevederilorart.16dinprezentelenormemetodologice; - întocmescşiprezintăspreavizare,dinpunctdevederetehnic,inspecţiilorjudeţene,respectivamunicipiuluiBucureşti,înconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiame- najareateritoriuluilista(anexanr.25)cuprinzândcon-strucţiilecudestinaţiadelocuinţă,careconstituiepriorităţianualepentrufinanţareadintransferuridelabugetuldestatacheltuielilorpentruexecutarealucrărilordeintervenţie. (2)Pânăladatade15maiaanuluiîncurspentruanulurmătorconsiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,cuavizultehnicalinspecţiilorjudeţene,respectivamunicipiuluiBucureşti,înconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiamenajareateritoriului,transmitMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriuluilis-teledepriorităţipentruincludereaînproiectulbugetuluidestatacheltuielilorprivindfinanţareaexecutăriilucrărilordeintervenţielaconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,înca-drateprinraportuldeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic. Art.73.-MinisterulLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriuluiexamineazăşicentralizeazălisteledepriorităţitransmisedeconsiliilejudeţene,respectivdeConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,şi,cuavizulComisieitehnicepentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilor,prezintăMinisteruluiFinanţelor,pânăladatade1iunieaanuluiîncurspentruanulurmător,propunerilepentruinclu-dereaînproiectulbugetuluidestatacheltuielilorprivindfinanţareadintransferuridelabugetuldestataexecutăriilucrărilordeconsolidarelaconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,încadrateprinraportuldeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic. Art.74.-(1)Înlimitaalocaţiiloraprobateanualprinlegeabugetuluidestatlacapitolul„Serviciişidezvoltarepublicăşilocuinţe",MinisterulLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului,înbazafundamentărilorprimite,sta-bileşteşitransmiteconsiliilorjudeţene,respectivConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucureşti,plafoaneleaprobatepen-truexecutarealucrărilordeintervenţielaconstrucţiileexis-tentecudestinaţiadelocuinţă,încadrateprinraportuldeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic. (2) Consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,înlimitaniveluluiaprobatşiînordi-neadepriorităţistabilitădinpunctdevederetehnic: - comunicăproprietarilorpersoanefiziceşiconsiliilorlocaleînacărorrazăteritorialăsuntsituateconstrucţiilerespectivecudestinaţiadelocuinţăasigurareafondurilor,dintransferuridelabugetuldestat,pentruexecutarealucrărilordeintervenţielaconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,încadrateprinraportuldeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic(anexanr.26); - organizează,împreunăcuconsiliilelocaleşicureprezentanţiiproprietarilor/asociaţiilordeproprietari,con-tractareaexecutăriilucrărilordeintervenţie,curespectareaart.11dinordonanţă. Art.75.-Proprietarii,persoanefizice,aispaţiilorcudestinaţiadelocuinţă,caredomiciliazăînimobilulîncadratînclasaIderiscseismicşicare,ladataaprobăriidecizieideintervenţie,realizeazăveniturimediinetelunarepemembrudefamiliesubcâştigulsalarialmediunetlunarpeeconomie,beneficiază,încondiţiileart.8alin.(1)dinordo-nanţă,definanţareacheltuielilorprivindexecutarealucrărilordeintervenţie: - peîntreagaduratădeexecuţiealucrărilor,cucondiţiaînceperiiacestoraîntermenuldevalabilitateînscrisînautorizaţiadeconstruirepentrulucrărideconsolidare; - proporţionalcucota-parteindivizădinproprietateacomunăaferentăproprietăţiiindividuale,pentrutoatecheltu-ielilenominalizateîndevizulgeneralşiîndevizelepecate-goriidelucrăriaprobate. Art.76.-Potrivitprevederilorart.8alin.(1)dinordo-nanţă,pentruplatadintransferuridelabugetuldestata cheltuielilorprivindexecutarealucrărilordeintervenţie,afe-renteproprietarilor,persoanefizice,prevăzuţilaart.75dinprezentelenormemetodologice: 1. Constructoriiautorizaţidepunlaconsiliilejudeţene,respectivlaConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,situaţiilunaredelucrăriprivindstadiilefizicerealizate,sem-nate,înordine,de: - constructor,încalitatedepersoanăjuridicăautori-zată,careareresponsabilitehnicicuexecuţia,atestaţipedomeniipotrivitLegiinr.10/1995şiregulamentuluiaprobatprinHotărâreaGuvernuluinr.925/1995; - dirigintedeşantierautorizat,potrivitobligaţiilorşirăspunderilornominalizateînproceduraprivindautorizareadiriginţilordeşantier,aprobatăprinOrdinulministruluilucrărilorpubliceşiamenajăriiteritoriuluinr.31/N/1995; - proprietari/asociaţiadeproprietari,încalitatedebeneficiarallucrărilordeconsolidare; - consiliuljudeţean,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,încalitatedeordonatordecrediteşiinvestitorpentrucheltuielilefinanţatedintransferuridelabugetuldestatşidelabugetullocal; - inspecţiajudeţeană,respectivamunicipiuluiBucureşti,înconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiame-najareateritoriului,potrivitobligaţiilorşiresponsabilităţilornominalizateînLegeanr.10/1995. 2. Consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,verificădocumentaţiileprimite,întoc-mescdeconturilejustificative(anexanr.27)îndouăexem-plare,acordăvizadecontrolfinanciarpreventivşi,cuaprobareapreşedinteluiconsiliuluijudeţean,respectivapri-maruluigeneralalmunicipiuluiBucureşti,transmitdecontu-rilejustificativeMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului. 3. MinisterulLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului: - examineazădeconturilejustificativeşisolicităMinisteruluiFinanţelordeschidereadecreditebugetareînbazafundamentării(anexanr.34)şicuîncadrareaînlimitaniveluluiaprobatdintransferuridelabugetuldestat; - vireazăsumeleaprobate,cuordinedeplatătiptre-zorerie,înbugeteleconsiliilorjudeţene,respectivalConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucureşti,lavenituricudestinaţiespecială,înlimitaplafoanelorstabilitepentruexe-cutarealucrărilordeintervenţielaconstrucţiileexistentecudestinaţiadelocuinţă,încadrateînclasaIderiscseismic. 4. Consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,laprimireasumelorîncont,înter-mende3zilelucrătoare,vorefectuaplăţileînconturileconstructorilornominalizaţiîndeconturilejustificativeapro-bate. 5. Consiliilejudeţene,respectivConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,răspundîncondiţiilelegiideutiliza-reasumelorprimitepentrufinanţareacheltuielilorprivindexecutarealucrărilordeintervenţielaconstrucţiileexistentecudestinaţiadelocuinţă,încadrateînclasaIderiscseismic. CAPITOLULIV Finanţareaacţiunilorprivindreducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistenteînadministrarea instituţiilorpublice Art. 77. - Instituţiile publice, în înţelesul ordonanţei, sunt cele astfel definite la art. 1 alin. (6) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice. Art.78.-(1)Potrivitprevederilorart.5lit.b)dinordo-nanţă,fondurilenecesareinstituţiilorpublicepentrufinanţareacheltuielilorprivindexpertizareatehnicăpentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistenteîn administrareaacestorasecuprindînprogrameledeinvestiţiialeordonatorilorprincipalidecredite,lapoziţiaglobală„Altecheltuielideinvestiţii",şiseasigură,potrivitlegii,dinbugetuldestatsaudinbugetelelocale,dupăcaz,înfuncţiedesubordonareaacestora,cuexcepţiacon-strucţiilorexistentecudestinaţiadelocuinţă,aflateînpro-prietateasauînadministrareaunităţiloradministrativ-teritoriale,pentrucareseaplicăprevederileart.5lit.a)dinordonanţă. (2)Potrivitprevederilorart.6lit.b)dinordonanţă,fon-durilenecesareinstituţiilorpublicepentrufinanţareacheltu-ielilorprivindproiectareaşiexecutarealucrărilordeintervenţiepentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistenteînadministrareaacestorasecuprindînprogra-meledeinvestiţiialeordonatorilorprincipalidecredite,lapoziţiaglobală„Altecheltuielideinvestiţii",şiseasigură,potrivitlegii,dinbugetuldestatsaudinbugetelelocale,dupăcaz,înfuncţiedesubordonareaacestora,inclusivpentruconstrucţiileexistentecudestinaţiadelocuinţă,aflateînproprietateasauînadministrareaunităţiloradmini-strativ-teritoriale,potrivitprevederilorart.6lit.a)ultimaliniuţădinordonanţă. Art.79.-Instituţiilepublicefinanţateintegraldinveni-turiextrabugetarevorasiguraacoperireacheltuielilordinvenituripropriipentruacţiunileprivindreducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistenteînadministrareaacestora. CAPITOLULV Finanţareaacţiunilorprivindreducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistenteînproprietatea sauînadministrareaagenţiloreconomici Art.80.-(1)Potrivitprevederilorart.5lit.c)dinordo-nanţă,agenţiieconomiciasigurădinfondurilepropriifinanţareacheltuielilorpentruexpertizareatehnicăprivindreducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistenteînpro-prietateasauînadministrareaacestora,cuexcepţiacon-strucţiilorcudestinaţiadelocuinţă,aflateînproprietateasauînadministrareaagenţiloreconomici-societăţicomercialecucapitalmajoritardestatsauregiiautonome-dupăcaz,pentrucareseaplicăprevederileart.5lit.a)dinordonanţă. (2) Potrivitprevederilorart.6lit.c)dinordonanţă,agenţiieconomiciasigurădinfondurilededezvoltarepro-priifinanţareacheltuielilorpentruproiectareaşiexecutarealucrărilordeintervenţieprivindreducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistenteînproprietateasauînadministrareaacestora,cuexcepţiaconstrucţiilorcudestinaţiadelocuinţă,aflateînproprietateasauînadministrareaagenţiloreconomici-societăţicomercialecucapitalmajo-ritardestatsauregiiautonome-dupăcaz,pentrucareseaplicăprevederileart.6lit.a)dinordonanţă. CAPITOLULVI Contractareaexpertizăriitehnice,aproiectăriişiexecutăriilucrărilordeintervenţie,finanţatedelabugetuldestatsaudelabugetelelocale,dupăcaz,privindreducerea risculuiseismicalconstrucţiilorexistente Art.81.-Contractareaexpertizăriitehnice,aproiectăriişiexecutăriilucrărilordeintervenţie,finanţatedelabugetuldestatsaudelabugetelelocale,dupăcaz,pentruredu-cerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistentesefacecurespectareaprevederilorart.11dinordonanţă,respectiv prinaplicareaOrdonanţeiGuvernuluinr.12/1993,republi-cată,cumodificărileulterioare,şiaactelornormativeemiseînaplicareaacesteia. Art.82.-Pentrucuantumurilevaloricedelacareesteobligatorieorganizareauneiproceduridelicitaţiepersoanajuridicăachizitoarevarespectaurmătoareleactenormative: - Regulamentulprivindorganizarealicitaţiilorpentruachiziţiilepublicedebunurişideservicii,aprobatprinHotărâreaGuvernuluinr.63/1994,republicat,cumodificărileulterioare,pentrucontractareaelaborăriirapoartelordeexpertizătehnicăşiaproiectelordeintervenţie(consoli-dare)privindreducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente; - Regulamentulprivindproceduriledeorganizarealicitaţiilor,prezentareaofertelorşiadjudecareainvestiţiilor,aprobatprinHotărâreaGuvernuluinr.592/1993,republicat,cumodificărileulterioare,şiNormelemetodologiceprivindconţinutul-cadrudeorganizarealicitaţiilor,prezentareaofer-telor,adjudecarea,contractareaşidecontareaexecuţieilucrărilor,aprobateprinOrdinulcomunalministruluifinanţelorşialministruluilucrărilorpubliceşiamenajăriiteritoriuluinr.784-34/N/1998,cumodificărileulterioare. Art.83.-Persoanajuridicăachizitoaresepoateangajaîntr-oprocedurădeachiziţieprincereredeofertedepreţ,cuanunţpublicitar,potrivitOrdonanţeiGuvernuluinr.12/1993,republicată,cumodificărileulterioare,pentruachiziţionareadeserviciisauinvestiţii(expertizareatehnică,proiectareasauexecutarealucrărilordeintervenţie),cucondiţiacavaloareafiecăreicategoriidecontractedeachiziţiesăfiemaimicădecâtcuantumulprevăzutînregu-lamenteledeachiziţiepentruorganizareauneilicitaţii. CAPITOLULVII Dispoziţiifinale Art.84.-Obligaţiileşirăspunderileproprietarilorcon-strucţiilor,aleadministratorilorşiutilizatorilorconstrucţiilor,investitorilor,proiectanţilor,executanţilor,verificatorilordeproiecte,responsabililortehnicicuexecuţia,experţilorteh-niciatestaţi,precumşialecelorlalţifactoricareparticipălaconceperea,realizarea,exploatareaşipostutilizareacon-strucţiilor,carederivădinaplicareaordonanţei,secomple-teazăcuobligaţiileşirăspunderilenominalizateînLegeanr.10/1995. Art.85.-ÎndesfăşurareaacţiunilorpentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistenteInspecţiadestatînconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiamenajareaterito-riuluidincadrulMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului,precumşiinspecţiilejudeţeneşiamunicipiuluiBucureştisubordonateacesteiarăspunddeexercitareacontroluluistatuluicuprivirelaaplicareaunitarăapreve-derilorlegaleîndomeniulcalităţiiconstrucţiilor,întoateeta-peleşicomponentelesistemuluicalităţiiînconstrucţii,precumşideconstatareacontravenţiilor,aplicareasancţiunilor,prevăzutedeLegeanr.10/1995,şi,dupăcaz,deoprirealucrărilorrealizatenecorespunzător. Art.86.-ÎnaplicareaprezentelornormemetodologiceMinisterulLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului,DepartamentulpentruAdministraţiePublicăLocalăşiMinisterulFinanţelorpotemiteprecizări. Art.87.-Anexelenr.1-35facparteintegrantădinprezentelenormemetodologice. ANEXANr.1 lanormelemetodologice CONSILIULJUDEŢEAN/CONSILIULGENERALALMUNICIPIULUIBUCUREŞTI Nr.deînregistrare..............din................. SINTEZA raportuluideexpertizătehnică Vederegeneralăaimobilului(fotocolor6x9cm) Obiectiv:expertizareatehnicăaconstrucţieicudestinaţiadelocuinţădinlocalitatea, str........................................nr...............,bl............,sectorul................... Temeilegal:OrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilor Reglementarea tehnică: Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale - indicativ P100-92, denumit în continuare Normativul P100-92, având cap. 11 şi 12 republicate în Buletinul Construcţiilor nr. 11/1996 Expert(persoanajuridicăautorizată).......................................................................................... ExperttehnicatestatpentrucerinţadecalitateA1(rezistenţăşistabilitate)........................Nr./datacontractului............,termenuldepredarelaconsiliuljudeţean/ConsiliulGeneralal MunicipiuluiBucureşti................................................... Valoareacontractuluipentruelaborarearaportuluideexpertizătehnică(inclusivT.V.A.) .........................................lei,dincare: • corespunzătoarespaţiilorcudestinaţiadelocuinţă1)(inclusivT.V.A.)lei (determinatăproporţionalcucota-parteindivizădinproprietateacomunăaferentăspaţiilorres-pective) PARTEAI:DATEGENERALECUPRIVIRELACONSTRUCŢIAEXISTENTĂ Anulconstruirii....... Nr.niveluri(S P nE M)......... Nr.apartamente........ Înălţimeacurentă(S/P/E).../.../...Suprafaţaconstruităm2 Suprafaţaconstruitădesfăşuratăm2, dincare: • aferentăspaţiilorcudestinaţiadelocuinţă1)m2 Numărdetronsoanecustructurăiden-tică...................................... Sistemulstructural(conformNormativuluiP100-92,cap.11)....... Parametriidecalcul(conformNormativuluiP100-92,tabelulA.1): • coeficientulseismic:Ks=...... • perioadadecolţ:Tc=...... Gradulseismic(MSK)(conformNormativuluiP100-92,tabelulA.2) Coeficientulseismicglobal:CI=......;Ct=...... Categoriadeimportanţăaconstrucţiei(conformanexeinr.3laHotărâreaGuvernuluinr.766/1997)...............Clasadeimportanţăaconstrucţiei(conformNormativuluiP100-92,tabelul5.1).......................Avariiconstatate: - laelementelestructurale................................. - laelementelenestructurale.............................Metodedeinvestigarefolosite(conformNormativuluiP100-92,cap.11-minimumE1şiE2a)....................... Încercărinedistructiveefectuate(conformNormativuluiP100-92,cap.11.5)......................... Naturaterenuluidefundare................................Gradulnominaldeasigurarelaacţiuniseismice,existentpeceledouădirecţiiprincipalealeclădiriineconsolidate: RI=..........;Rt=.......... Valoarearecomandatăpentrugradulminimaldeasigurarelaacţiuniseismicecorespunzătorclaseideimportanţăaclădirii(conformNormativuluiP100-92,tabelul12.1): Rmin=........ )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. 1)proprietateprivatăapersoanelorfiziceoriaflateînproprietateasauînadministrareaunităţiloradministrativ-teri-torialeşiaagenţiloreconomici-societăţicomercialecucapitalmajoritardestatsauregiiautonome. PARTEAAIII-A:LISTADESEMNĂTURI Expert.................................................... (persoanajuridicăautorizată) Experttehnicatestat......................................... (numele,ştampilaşisemnătura) Confirmămprimireaşiînsuşirearaportuluideexpertizătehnică. Beneficiar: Pentruspaţiile cudestinaţiadelocuinţă: Pentruspaţiicualtădestinaţie: Proprietar/Asociaţiadeproprietari .................................. SocietateaComercială/RegiaAutonomă............. .................................. SocietateaComercială/RegiaAutonomă............. .................................. (numeleşisemnătura) L.S. Director, .................................. L.S. Director, .................................. L.S. Vizat: Instituţia Numele şiprenumele Funcţia Semnăturaşiştampila Inspecţiaînconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiamena-jareateritoriuluiajudeţului................................................. Inspectoratulpentruculturăaljudeţului............................ Clasaderiscseismicîncareesteîncadratăconstrucţiaexpertizatătehnic(conformNormativuluiP100-92,cap.11.6) ClasaRs........................... Măsurideintervenţiepropusedecătreexpertultehnicatestatpentrufundamentareadecizieideintervenţie(conformNormativuluiP100-92,cap.12-minimumdouăsoluţiideintervenţie,dincareunaminimală): Soluţia1deintervenţie(consolidare): • descriereasoluţiei.................................................................................................................. • estimareavalorilor(conformdevizuluigeneral)........................milioanelei(înpreţuriladatade) • graduldeasigurareaconstrucţieidupăconsolidare:RI1=....................;Rt1=................Soluţia2deintervenţie: • descriereasoluţiei................................................................................................................... • estimareavalorilor(conformdevizuluigeneral).....................milioanelei(înpreţuriladatade) • graduldeasigurareaconstrucţieidupăconsolidare:RI2=....................;Rt2=................ PARTEAAII-A:DATEREZULTATEDINRAPORTULDEEXPERTIZĂTEHNICĂ ANEXANr.2 lanormelemetodologice PROPRIETAR/ASOCIAŢIADEPROPRIETARI Localitatea...................,codulpoştal............................... Str..........nr......,bl......,sectorul/judeţul.......... Codulfiscal....................................Nr........../.......... ConsiliulLocal1).........Domnuluiprimar, Proprietar/Asociaţiadeproprietaridinlocalitatea...............................,codulpoştal, str.......................................nr........,bl.......,sectorul/judeţul..........................................,codulfiscal ., avândînvedereprevederileart.2alin.(1)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente, prinprezentacereresolicitămincludereaconstrucţieiexistentecudestinaţiadelocuinţădelaadresasus-menţionatăpelistadepriorităţipentruexpertizareatehnicăşiasigurareafondurilordintransferuridelabugetuldestatnecesarepentrufinanţareacheltuielilorpentruexpertizare. Însusţinereacereriianexăm: - tabelul2)cuprinzândproprietarii,persoanefizice,şideţinătorii,persoanejuridice,aispaţiilorcudestinaţiadelocuinţădinimobil,carebeneficiazădeprevederileart.5lit.a)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994,pentrufinanţareadintransferuridelabugetuldestatacheltuielilorprivindexpertizareatehnică; - fişadeidentificare3)aconstrucţieitipclădirecudestinaţiadelocuinţă,careprezintănive-luriinsuficientedeprotecţielaacţiuniseismice,degradărisauavarieriînurmaunoracţiuniseismice. AmluatcunoştinţădeprevederileOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistenteşi,înfuncţiedeconcluziilefundamentatedinraportuldeexpertizătehnică,vomcontinuaacţiunile,potrivitlegii,pentruproiectareaşiexecutarealucrărilordeintervenţielaconstrucţiaaflatăînproprietate. Dataîntocmirii.......... ProprietariPreşedinteleasociaţieideproprietari, ............................................................ (numele,prenumeleşisemnătura) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. 1)înacăruirazăteritorialăestesituatăconstrucţiacudestinaţiadelocuinţă. 2)conformanexeinr.3. 3)conformanexeinr.4. ANEXANr.3 lanormelemetodologice PROPRIETAR/ASOCIAŢIADEPROPRIETARI Localitatea...................,codulpoştal............................... Str..........nr......,bl......,sectorul/judeţul...................Codulfiscal............................ TABEL cuprinzândproprietarii,persoanefizice,şideţinătorii,persoanejuridice, aispaţiilorcudestinaţiadelocuinţădinimobil,carebeneficiazădefinanţareadintransferuridelabugetuldestatacheltuielilorprivindexpertizareatehnicăaconstrucţieicudestinaţiadelocuinţă,potrivitprevederilorart.5lit.a)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994) privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente A.SPAŢIICUDESTINAŢIADELOCUINŢĂ1) Nr.crt. Numărulapartamentului Proprietarul Actuldeproprietate2) Suprafaţautilăînproprietateindividuală3) -m2- Cota-parteindivizădinproprietateacomună3) -%- Semnăturaproprietarului 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL: Răspundempentrurealitateaşiexactitateadatelorînscriseînprezentultabel. PRECIZARE: 1. Încontinuarealit.Adintabel,dupăcaz,seînscrielit.B„Spaţiicualtădestinaţie"(birouri,magazine,depozite,sediidesocietăţicomercialeetc.),pentrucarefinanţareacheltuielilorprivindlucrăriledeintervenţiesefacepotrivitprevederilorart.5lit.b)sauc)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994,astfelîncâtcota-parteindivizădinproprietateacomună(însumatădincoloana5)săfieegalăcu100,00puncteprocentuale. 2. Seanexează,încopie,acteledeproprietatepentruspaţiilecudestinaţiadelocuinţă. Dataîntocmirii.......... ProprietariPreşedinteleasociaţieideproprietari, ............................................................ (numele,prenumeleşisemnătura) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. 1)DefinitepotrivitprevederilorLegiilocuinţeinr.114/1996,republicată,cumodificărileulterioare,înproprietateaprivatăapersoanelorfiziceoriaflateînproprietateasauînadministrareaunităţiloradministrativ-teritorialeşiaagenţiloreconomici-societăţicomercialecucapitalmajoritardestatsauregiiautonome. 2)Tipul,emitentul,seria,numărulşidataemiterii. 3)conformdatelorînscriseînactuldeproprietate. PROPRIETAR/ASOCIAŢIADEPROPRIETARI Localitatea...........,codulpoştal..... Str...........nr......,bl......,sectorul/judeţul........Codulfiscal......... FIŞADEIDENTIFICARE aconstrucţieitipclădirecudestinaţiadelocuinţă 1. Identificaregenerală1.1.Destinaţiaconstrucţiei:1) 2) 1.2. Proprietar/asociaţiadeproprietari(deţinător) ANEXANr.4 lanormelemetodologice 2. Localizareaconstrucţiei2.1.Localitatea 2.2. Adresa:str...........nr.....,bl......,sectorul/judeţul....,codulpoştal.... 2.3. Zonaseismică(conformNormativuluipentruproiectareaantiseismică,indicativP100-92):Ks=......;Tc=..... 2.4. Dimensiunigeneraleînplan(m) 3.Dateprivindconcepţia derealizareaconstrucţiei 3.1.Perioadadeconcepţie(proiectare) 3.2.Perioadadeexecuţie 3.3.Concepţiaprivindproiectareaantiseismică(normativulînvigoareladataproiectării) 4.Tipulproiectului 4.1.unicat 4.2.tip 4.3.refolosibil 5.Topografiaterenului 5.1.terenplat 5.2.terenînpantă 6.Naturaterenuluidefundare 6.1.normal 6.2.macroporic 6.3.contractil 7.Clasadeimportanţăaconstrucţiei(conform Normativuluipentruproiectareaantiseismică,indicativP100-92) 7.1.ClasaaII-a(clădiriledelocuitdeclaratemonumenteistorice) 7.2.ClasaaIII-a(clădiridelocuitcupesteP 1etaj) 7.3.ClasaaIV-a(clădiridelocuitcuparterşicuP 1etaj) 8.Alcătuireageneralăconstructivăşidearhitecturăaconstrucţiei 8.1.Numărdeniveluri(S P nE) 8.2.Numărdetronsoane/numărdetronsoanedistincte 8.3.Formaînplan(simetrică/nesimetrică) 8.4.Poziţiaînansambluledilitar(izolată,cuvecinătăţi) 8.5.Suprafaţaconstruită(m2): 8.6.Suprafaţadesfăşurată(m2): 8.7.Numărdeapartamente 9.Valoareadepatrimoniu 9.1.Amplasareaînfuncţiedezonadeprotecţie 9.2.Includereaînlistamonumenteloristorice 1)Spaţiicudestinaţiadelocuinţă. 2)Spaţiimixte-destinaţiadelocuinţă altedestinaţii(birouri,magazine,depoziteetc.). 10.Dateprivindstructuraderezistenţăaconstrucţiei 10.1.Structuraverticalăderezistenţă 10.1.1.zidăriesimplă(nearmată) 10.1.2.zidăriecustâlpişorişicenturidinbetonarmat 10.1.3.grinzişistâlpidinbetonarmat(carenuformeazăstructurăîncadre) 10.1.4.cadredinbetonarmat 10.1.5.pereţistructuralidinbetonarmat 10.1.6.panourimari 10.1.7.structurămixtă(cadreşipereţistructurali) 10.2.Structuraorizontalăderezistenţă 10.2.1.bolţidincărămidă 10.2.2.profilurimetaliceşibolţişoaredincărămidă 10.2.3.grinzidinlemn 10.2.4.betonarmatmonolit 10.2.5.betonarmatprefabricat 10.3.Elementenestructurale 10.3.1.zidăriedincărămidă(B.C.A.) 10.3.2.betonarmat 10.3.3.lemn 10.3.4.altemateriale 10.4.Fundaţii 10.4.1.fundaţiidinbetonarmatmonolit 10.4.2.fundaţiidincărămidă 11.Comportareageneralălacutremureleproduse 11.1.Fărăavariisemnificative 11.2.Cuavariilaelementelenestructurale 11.3.Avariiizolatelastructură 11.4.Avariigravelastructură 12.Intervenţiiefectuateînurmacutremurelorproduse 12.1.Niciomăsură 12.2.Refacerifinisaje 12.3.Consolidare(parţială/totală) 12.4.Demolareparţială 13.Alteintervenţiiefectuateîntimpasupraconstrucţiei 13.1.Supraetajări 13.2.Modificărialecompartimentărilorşi/saufaţadelor 14.Factoricareinfluenţeazănegativcomportareaconstrucţieilacutremure 14.1.Înălţimeaparteruluimaimaredecâtaetajelorşi/sauconfiguraţiaelementelorstructuralediferitădeaetajelor(parterflexibil) 14.2.Formaînplanşi/sauînelevaţiedefavorabilă 14.3.Asimetrieîndistribuţiamaselorşirigidităţilor 14.4.Poziţionareaînplanaelementelorstructuraledelaetajdiferitădeceadelaparter(înconsolă) 15.Altecategoriidedefecte/evenimenteconstatate 15.1.Coroziune 15.2.Condens 15.3.Lemnputrezit 15.4.Igrasie 15.5.Tasăridiferenţiate 15.6.Incendii/explozii NOTĂ: Sevamarcacu(x)situaţiacorespunzătoareconstrucţieirespectiveşisevorînscriedateletehnicesolicitateprinfor-mular(dupăcaz,succintedescrieritehnice). Răspundempentrunecesitatea,oportunitateaşirealitateadatelorînscriseînprezentafişă.Dataîntocmirii.................... ProprietariPreşedinteleasociaţieideproprietari, ............................................................ (numele,prenumeleşisemnătura) CONSILIULJUDEŢEAN/ CONSILIULGENERALALMUNICIPIULUIBUCUREŞTI Nr.........../...................... ANEXANr.5 lanormelemetodologice LISTA cuprinzândconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,careconstituiepriorităţiînanul.................pentrufinanţareadintransferuridelabugetuldestatacheltuielilorprivindexpertizareatehnicăpotrivitprevederilorart.5lit.a)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuri pentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente Localitatea1):.............................................................(intensitateaseismică,exprimatăîngradeMSK) Cota-parteFondurilenecesare indivizădinpentrufinanţarea Nr.AdresaClasaAnul crt.imobiluluide RegimNumărde detronsoane Numărulaparta- Suprafaţaproprietateacheltuielilorprivind construităcomună,expertizareatehnică importanţă construiriiînălţime (S P ...E)unicatidentice mentului desfăşuratăaferentăspaţiilor-miilei- -m2-cudestinaţia delocuinţă2) -%- Total, dincare,dintransferuridelabugetuldestat3) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(10x9)x10-2 TOTAL: Răspundempentrulegalitatea,oportunitatea,necesitatea,realitateaşiexactitateadatelorînscriseînprezentalistă.Dataîntocmirii...................... Aprobat, Vizat4)Verificat, Întocmit, Consiliuljudeţean/Consiliul Inspecţiajudeţeană, Consiliuljudeţean/ConsiliulConsiliullocal GeneralalMunicipiului respectivaMunicipiuluiBucureşti, GeneralalMunicipiuluiBucureşti Bucureşti înconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiamenajareateritoriului Direcţiagenerală deurbanism,amenajareateritoriuluişilucrăripublice PreşedinteiPrimargeneral, Inspector-şef, Directorgeneral, Primar, ..................................... ...................................... ........................................ ...................................... (numele,prenumele, (numele,prenumele, (numele,prenumele (numele,prenumele, semnăturaşiştampila) semnăturaşiştampila) şisemnătura) semnăturaşiştampila) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din 29ianuarie1999. 1)NominalizatăîntabelulA.1şipentrucareintensitateaseismicăexprimatăîngradeMSKesteminimumVII,stabilităconformtabeluluiA.2dinanexaAlaNormativulpentruproiectareaantiseismicăP100-92. 2)Totalcol.5dintabelulprezentatînanexanr.3. 3)potrivitprevederilorart.5lit.a)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994. 4)dinpunctdevederealaplicăriiLegiinr.10/1995privindcalitateaînconstrucţii. ANEXANr.6 lanormelemetodologice PROPRIETAR/ASOCIAŢIADEPROPRIETARI Localitatea....................,codulpoştal.................... Str.....................nr...........,bl...........,sectorul/judeţul.................... Codulfiscal.................... Nr........... ConsiliulLocal1).................... Domnuluiprimar, Proprietar/Asociaţiadeproprietaridinlocalitatea.............................,codulpoştal...................,str.......................... nr...........,bl...........,sectorul/judeţul..........,codulfiscal, avândînvedereprevederileart.6lit.a)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente, prinprezentacereresolicitămincludereaconstrucţieicudestinaţiadelocuinţădelaadresasus-menţionatăpelistadepriorităţipentrusuportareadintransferuridelabugetuldestatadiferenţeipânălanivelultotalaldobânzii,inclusivamarjeide5%,pentrucreditulbancarde....................lei,solicitatdelaCasadeEconomiişiConsemnaţiuni,învedereafinanţăriicheltuielilorpentruexecutarealucrărilordeconsolidarepotrivitdocumenteloraprobate. Însusţinereacereriianexăm: 1. sinteza2)raportuluideexpertizătehnică,elaboratdeunexperttehnicatestat; 2. tabelul3)cuprinzândproprietarii,persoanefizice,şideţinătorii,persoanejuridice,aispaţiilorcudestinaţiadelocuinţădinimobil,carebeneficiazădeprevederileart.6lit.a)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994pentrufinanţareadintransferuridelabugetuldestatadiferenţeidedobânzi,respectivdela5%pean,plătibilădebeneficiariidecreditepânăladobândatotală,pentrucreditulbancarsolicitatdelaCasadeEconomiişiConsemnaţiuni; 3. certificatuldeurbanismnr...........,emisde....................înbazaLegiinr.50/1991,republicată,pentrulucrărideconsolidarelaimobilulcudestinaţiadelocuinţă,aflatînproprietate,expertizattehnicşiîncadratînclasaI/IIderiscseismic. Dataîntocmirii......................................... ProprietariPreşedinteleasociaţieideproprietari, .............................. (numele,prenumeleşisemnătura) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din 29ianuarie1999. 1)înacăruirazăteritorialăestesituatăconstrucţiacudestinaţiadelocuinţă. 2)conformanexeinr.1. 3)conformanexeinr.7. PROPRIETAR/ASOCIAŢIADEPROPRIETARI Localitatea....................,codulpoştal.................... Str.....................nr...........,bl...........,sectorul/judeţul.................... Codulfiscal....................Nr........... ANEXANr.7 lanormelemetodologice TABEL cuprinzândproprietarii,persoanefizice,şideţinătorii,persoanejuridice,aispaţiilorcudestinaţiadelocuinţădinimobil,carebeneficiazădefinanţareadintransferuridelabugetuldestatadiferenţeidedobânzi,respectivdela5%pean,plătibilădebeneficiariidecredite,pânăladobândatotală, pentrucreditulbancarsolicitatdelaCasadeEconomiişiConsemnaţiuni,potrivitprevederilorart.6lit.a) dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente A.SPAŢIICUDESTINAŢIADELOCUINŢĂ1) Cota-parteindivizăValoareadevizului Nr.Numărulcrt.apartamentului Proprietarul Actuldeproprietate2) dinproprietateadeintervenţie,repartizatăCrediteC.E.C., comună 3)peproprietari4)cudobândă -%- -miilei-subvenţionată5)TOTAL Semnăturaproprietarului 01234567 TOTAL: Răspundempentrunecesitatea,oportunitatea,realitateaşiexactitateadatelorînscriseînprezentultabel. PRECIZARE: Încontinuarealit.Adintabel,dupăcaz,seînscrielit.B„Spaţiicualtădestinaţie"(birouri,magazine,depozite,sediidesocietăţicomercialeetc.)pentrucarefinanţareacheltuielilorprivindlucrăriledeintervenţiesefacepotrivitprevederilorart.6lit.b)sauc)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994,astfelîncâtcota-parteindivizădinproprietateacomună(însumatădincoloana4)săfieegalăcu100,00puncteprocentuale. Dataîntocmirii.................... ProprietariPreşedinteleasociaţieideproprietari, .............................................................................. (numele,prenumeleşisemnătura) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998pri-vindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianu-arie1999. 1)DefinitepotrivitprevederilorLegiilocuinţeinr.114/1996,republicată,cumodificărileulterioare,înproprietateaprivatăapersoanelorfiziceoriaflateînproprietateasauînadministrareaunităţiloradministrativ-teritorialeşiaagenţiloreconomici-societăţicomercialecucapitalmajoritardestatsauregiiautonome. 2)Tipul,emitentul,seria,numărulşidataemiterii. 3)conformdatelorînscriseînactuldeproprietate. 4)proporţionalcucota-parteindivizădinproprietateacomună. 5)potrivitprevederilorart.6lit.a)liniuţaatreiadinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994. ANEXANr.8 lanormelemetodologice CONSILIULJUDEŢEAN/ CONSILIULGENERALALMUNICIPIULUIBUCUREŞTI Nr.........../...................... LISTA cuprinzândconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,careconstituiepriorităţiînanulpentrufinanţarea dintransferuridelabugetuldestatadiferenţeipânălanivelultotalaldobânzii,pentrucreditelebancaresolicitatedelaCasadeEconomiişiConsemnaţiuniprivindexecutarealucrărilordeintervenţie, potrivitprevederilorart.6lit.a)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente Localitatea1):..............................................................................................(intensitateaseismică,exprimatăîngradeMSK) Nr.crt. Adresaimobilului Clasaderiscseismic Anulconstruirii Regimdeînălţime (S P ...E) Numărulapartamentului Cota-parteindivizădinproprietateacomună,aferentăspaţiilorcudestinaţia delocuinţă Valoareadevizului deintervenţie -miilei- Valoareacreditelorbancare2) -miilei- Necesarulanualdefonduri dintransferuri delabugetuldestat3) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=col.8xD TOTAL: Răspundempentrulegalitatea,oportunitatea,necesitateaşirealitateadatelorînscriseînprezentalistă. Aprobat, Vizat4), Verificat, Întocmit, Consiliuljudeţean/ConsiliulGeneral alMunicipiuluiBucureşti lnspecţiajudeţeană,respectivamunicipiuluiBucureşti,înconstrucţii,lucrăripublice,urbanism şiamenajareateritoriului Consiliuljudeţean/ConsiliulGeneral alMunicipiuluiBucureştiDirecţiagenerală deurbanism,amenajareateritoriuluişilucrăripublice Consiliullocal PreşedinteiPrimargeneral, Inspector-şef, Directorgeneral, Primar, ................................... ................................... ................................... ................................... (numele,prenumele, (numele,prenumele, (numele,prenumele, (numele,prenumele, semnăturaşiştampila) semnăturaşiştampila) semnăturaşiştampila) semnăturaşiştampila) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistentşimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. 1)NominalizatăîntabelulA.1şipentrucareintensitateaseismicăexprimatăîngradeMSKesteminimumVII,stabilităconformtabeluluiA.2dinanexaAlaNormativulpentruproiectareaantiseismicăP100-92. 2)Totalcol.6dintabelulprezentatînanexanr.7. 3)potrivitprevederilorart.6lit.a)liniuţaatreiadinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994pentrusuportareadintransferuridelabugetuldestatadiferenţeidedobânzilacrediteleacordatedeCasadeEconomiişiConsemnaţiuni;dobânda(D)=dobândaladepunerilepetermendeunan,acor-datădeCasadeEconomiişiConsemnaţiunipopulaţiei. 4)dinpunctdevederealaplicăriiLegiinr.10/1995privindcalitateaînconstrucţii. ANEXANr.9 lanormelemetodologice CASADEECONOMIIŞICONSEMNAŢIUNI Număruldeînregistrare.........../...................... FUNDAMENTAREA fondurilornecesarepeanulpentrusuportareadintransferuridelabugetuldestatadiferenţei pânălanivelultotalaldobânzii,inclusivamarjeide5puncteprocentuale,lacreditelebancareacordate deCasadeEconomiişiConsemnaţiunipânăladatadepentruexecuţialucrărilordeconsolidare laconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,expertizatetehnicşiîncadrateînclasaderiscseismic,potrivitprevederilorart.6lit.a)dinOrdonanţaGuvernuluinr.21/1994)privindmăsuripentrureducerea risculuiseismicalconstrucţiilorexistente Nr.crt. Judeţul/localitateaAdresaimobiluluiBeneficiarii decredite ContracteledecreditsemnatecuC.E.C. Volumulcrediteloracordatepebazasituaţiilordelucrăriexecutate -miilei- Soldulcreditelorladatade: ........... (ultimaziaanuluiîncheiat) -miilei- Dobândadecreditare-total(dobânda ladepunerilepetermendeunan,acordatădeC.E.C.populaţiei,inclusivmarjade5puncteprocentualeaacestuia) -miilei- dincare: Numărulşidata Volumulcrediteloraprobate -miilei- Perioadaderambursareacreditelor -ani- 5%pean,plătitădebeneficiariidecredite -miilei- diferenţapânălanivelultotalaldobânzii,cesesuportădintransferuridelabugetuldestat -miilei- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=col.7-col.8 TOTAL: Răspundempentrulegalitatea,realitateaşiexactitateadatelorînscriseînprezentafundamentare,inclusivpentrucorectadeterminareadiferenţeipânălanivelultotalaldobânzii,caresesuportădintransferuridelabugetuldestat. Director,Şefserviciu, ........................................ (numele,prenumele,semnăturaşiştampila)(numele,prenumeleşisemnătura) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din 29ianuarie1999. CONSILIULJUDEŢEAN/ CONSILIULGENERALALMUNICIPIULUIBUCUREŞTI Nr.........../...................... PROPRIETAR/ASOCIAŢIADEPROPRIETARI ANEXANr.10 lanormelemetodologice Localitatea............,str.............nr..........,bl..........,sectorul/judeţul, codulpoştal............ Spreştiinţă: ConsiliulLocal1)..................... Caurmareacereriidumneavoastrănr.................../......................,înregistratălaConsiliul Local..............................lanr........../............,văcomunicămincludereaconstrucţieicudestinaţiadelocuinţădelaadresasus-menţionatăînlistadepriorităţipeanul............,pentrucaresuntasi-guratefonduridintransferuridelabugetuldestatpentrufinanţareaexpertizăriitehnicepotrivitprevederilorart.5lit.a)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente. Înbazaproceduriideachiziţiepublică,organizatăcurespectareaprevederilorOrdonanţeiGuvernuluinr.12/1993privindachiziţiilepublice,republicată,cumodificărileulterioare,şiaRegulamentuluiprivindorganizarealicitaţiilorpentruachiziţiilepublicedebunurişideservicii,aprobatprinHotărâreaGuvernuluinr.63/1994,republicat,cumodificărileulterioare,văfacemcunoscutcăputeţiîncheiacontractuldeexpertizaretehnicăcupersoanajuridicăautorizată ........................./experttehnicatestat...................... Decontareadintransferuridelabugetuldestatacontravaloriiraportuluideexpertizăteh-nică,aferentăsuprafeţeicudestinaţiadelocuinţă,sefacepotrivitNormelormetodologicedeapli-careaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994. Direcţia generală de urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice Director general, .................................................... (numele,prenumele,semnăturaşiştampila) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. 1)înacăruirazăteritorialăestesituatăconstrucţiacudestinaţiadelocuinţă. ANEXANr.11 lanormelemetodologice CONSILIULJUDEŢEAN/CONSILIULGENERALALMUNICIPIULUIBUCUREŞTI Nr.........../...................... PROPRIETAR/ASOCIAŢIADEPROPRIETARI Localitatea............,str.............nr..........,bl..........,sectorul/judeţul, codulpoştal............ Spreştiinţă: ConsiliulLocal1)..................... Caurmareacereriidumneavoastrănr............./............,înregistratălaConsiliulLocal............lanr........../............,văcomunicămincludereaconstrucţieicudestinaţiadelocuinţădelaadresasus-menţionatăînlistadepriorităţipeanul............,pentrucaresuntasiguratefonduridintrans-feruridelabugetuldestatpentrufinanţareadiferenţeidedobânzi,respectivdela5%peanplătibilădebeneficiariidecreditepânăladobândatotalăpentrucreditelebancaresolicitatedelaCasadeEconomiişiConsemnaţiuni,privindexecutarealucrărilordeconsolidare,potrivitprevede-rilorart.6lit.a)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente. ÎnbazaacesteicomunicăriurmeazăsăvăprezentaţilaCasadeEconomiişiConsemnaţiunicudocumentelenominalizateînNormelemetodologicedeaplicareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994. DecontareadintransferuridelabugetuldestatadiferenţeidedobânzilacrediteleaprobatedeCasadeEconomiişiConsemnaţiunisefacepotrivitNormelormetodologicedeaplicareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994. Direcţia generală de urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice Director general, .................................................... (numele,prenumele,semnăturaşiştampila) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. 1)înacăruirazăteritorialăestesituatăconstrucţiacudestinaţiadelocuinţă. CONSILIULJUDEŢEAN/ CONSILIULGENERALALMUNICIPIULUIBUCUREŞTI Nr.........../...................... ANEXANr.12 lanormelemetodologice DECONTJUSTIFICATIV peanul............luna............ pentrufinanţareadintransferuridelabugetuldestatacheltuielilorprivindexpertizareatehnicăaconstrucţiilorcudestinaţiadelocuinţă,potrivitprevederilorart.5lit.a)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente Localitatea:...................................................... Nr.crt. Adresaimobilului Numărulşidata contractuluipentruelaborarearaportuluideexpertizătehnică Valoareacontractuluipentruelaborarearaportuluideexpertizaretehnică(inclusivT.V.A.) -miilei- dincare,corespunzătoarespaţiilorexistente cudestinaţiadelocuinţă1) Denumireaexpertului(persoanăfizicăsaujuridicăautorizată) Denumireabăncii şinumărulcontuluiexpertului Alocaţiabugetarăsolicitatădintransferuri delabugetuldestat2) -miilei- Cota-parteindiviză -%- Valoarea (inclusivT.V.A.) -miilei- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL: - - - Răspundempentrulegalitatea,realitateaşiexactitateadatelorînscriseînprezentuldecontjustificativ. Aprobat, Verificat, Vizat3), Întocmit, Consiliuljudeţean/ Consiliuljudeţean/ Inspecţiajudeţeană, Consiliuljudeţean/ ConsiliulGeneralConsiliulGeneralrespectivaConsiliulGeneralal alMunicipiuluiBucureştialMunicipiuluiBucureştimunicipiuluiBucureşti,MunicipiuluiBucureşti Controlfinanciarpreventiv înconstrucţii,lucrăripublice, Direcţiagenerală urbanismşiamenajarea deurbanism, teritoriului amenajareateritoriului şilucrăripublice PreşedinteiPrimargeneral, Şefcompartiment, Inspector-şef, Directorgeneral, ............................................ ............................................ ............................................ ...................................... (numele,prenumeleşiştampila)(numele,prenumeleşisemnătura)(numele,prenumeleşiştampila)(numele,prenumeleşisemnătura) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din 29ianuarie1999. 1)proprietateprivatăapersoanelorfiziceoriaflateînproprietateasauînadministrareaunităţiloradministrativ-teritorialeşiaagenţiloreconomici-societăţicomercialecucapitalmajoritardestatsauregiiautonome. 2)potrivitprevederilorart.5lit.a)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994;(col.5=col.3xcol.4;col.8=col.5). 3)dinpunctdevederetehnic,potrivitobligaţiilorşirăspunderilorprevăzuteînLegeanr.10/1995privindcalitateaînconstrucţii. ANEXANr.13 lanormelemetodologice CASADEECONOMIIŞICONSEMNAŢIUNI Număruldeînregistrare.........../...................... DECONTJUSTIFICATIV peanul............luna............ pentruplatadintransferuridelabugetuldestatadiferenţeipânălanivelultotalaldobânzii,inclusivamarjeide5puncteprocentuale,lacreditelebancareacordatepentruexecuţialucrărilordeconsolidarelaconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,expertizatetehnicşiîncadrateînclasăderiscseismic,potrivitprevederilorart.6lit.a) dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindreducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente Nr.crt. Judeţul/localitateaAdresaimobiluluiBeneficiarii decredite ContracteledecreditsemnatecuC.E.C. Volumulcrediteloracordatepebazasituaţiilordelucrăriexecutate -miilei- Soldulcreditelorladatade: ........... (ultimazialuniiîncheiate) -miilei- Dobândadecreditare-total(dobânda ladepunerilepetermendeunan,acordatădeC.E.C.populaţiei,inclusivmarjade5puncteprocentuale) -miilei- dincare: Numărulşidata Volumulcrediteloraprobate -miilei- Perioadaderambursareacreditelor -ani- 5%pean,plătitădebeneficiariidecredite -miilei- diferenţapânălanivelultotalaldobânzii,caresesuportădintransferuridelabugetuldestat -miilei- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=col.7-col.8 TOTAL: Răspundempentrulegalitatea,realitateaşiexactitateadatelorînscriseînprezentuldecontjustificativ,inclusivpentrucorectadeterminareadiferenţeipânălanivelultotalaldobânzii,caresesuportădintransferuridelabugetuldestat. Director,Şefserviciu, ........................................ (numele,prenumeleşiştampila)(numele,prenumeleşisemnătura) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din 29ianuarie1999. ANEXANr.14 lanormelemetodologice CONSILIULJUDEŢEAN/CONSILIULGENERALALMUNICIPIULUIBUCUREŞTI Nr.........../...................... Către PROPRIETAR/ASOCIAŢIADEPROPRIETARI Localitatea............,str.............nr..........,bl..........,sectorul/judeţul, codulpoştal............ Întemeiuldispoziţiilorart.4alin.(3),ultimulparagrafdinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente,vătransmitemurmătoarea NOTIFICARE: Construcţiaexistentăcudestinaţiadelocuinţăsituatălaadresasus-menţionatăafostexper-tizatătehnicînanul.......... Raportuldeexpertizătehnică,elaboratdecătreexpertultehnicatestat...............,încadreazăconstrucţiaînclasaIderiscseismic,conformNormativuluipentruproiectareaantiseismicăacon-strucţiilordelocuinţe,social-culturale,agrozootehniceşiindustriale-indicativP100-92(avândcap.11şi12republicateînBuletinulConstrucţiilornr.11/1996). Obligaţiilelegalealeproprietarilor/asociaţiilordeproprietariprivindlucrăriledeintervenţielaconstrucţiileaflateînproprietatealorşimoduldeasigurareafondurilornecesarepentrufinanţareacheltuielilorrespectivesuntprecizateînOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994. Potrivitprevederilorart.2dinordonanţasus-menţionată,pebazasoluţiilordeintervenţiefun-damentateînraportuldeexpertizătehnică,proprietarii/asociaţiadeproprietariurmeazăsăaprobedeciziadeintervenţieşisăprocedezeîncontinuarelaproiectareaşiexecutarealucrărilordeinter-venţie. Pentrufinanţareadintransferuridelabugetuldestatacheltuielilorprivindproiectareaşi,respectiv,executarealucrărilordeintervenţie,încondiţiileart.7şi,respectiv,art.8alin.(1)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994,proprietarii/asociaţiadeproprietaripoatedepunecererelacon-siliullocalînacăruirazădeautoritateesteamplasatăconstrucţia,anexânddocumentelenece-saresusţineriicererilor. Priorităţilesestabilescdeconsiliuljudeţean/ConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,pecriteriitehniceşiînlimitatransferurilordelabugetuldestat,stabiliteanualcuaceastădestinaţie,avându-seînvedereperioadadeconstruire,regimuldeînălţimeşigraduldeocupareaclădirilordelocuitexpertizatetehnicşiîncadrateînclasaIderiscseismic. Consiliuljudeţean/ConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureştişiconsiliilelocaleacţionează,potrivitlegii,pentrumonitorizareaacţiunilordeintervenţieprivindreducerearisculuiseismicalcon-strucţiilorcudestinaţiadelocuinţă,cuprinzândexpertizareatehnică,proiectareaşiexecutarealucrărilordeconsolidare. Proprietarii,persoanefizicesaujuridice,şiasociaţiadeproprietari,precumşi,dupăcaz,per-soanelejuridicecareauînadministrareconstrucţiadelaadresasus-menţionatăîşiasumărisculşirăspundereapentruefectelepotenţialealeseismelor,însituaţiaîncarenuseconformeazăobligaţiilorlegale. PreşedinteiPrimargeneral, ...................................................... (numele,prenumele,semnăturaşiştampila) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. ANEXANr.15 lanormelemetodologice PROPRIETAR/ASOCIAŢIADEPROPRIETARI Localitatea...............,codulpoştal...............Str.............................nr..........,bl.............. Sectorul/judeţul............................................... Codulfiscal.................................................... Nr......................................../........................... HOTĂRÂREA proprietarilor/asociaţieideproprietari (conţinut-cadru) Potrivitprevederilorart.2dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentruredu-cerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente, proprietarii/asociaţiadeproprietariaiconstrucţieiexistentecudestinaţiadelocuinţădinloca-litatea..................................,str.............................nr.......,bl..........,sectorul/judeţul, înbazaraportuluideexpertizătehnicădinanul............şi,dupăcaz,anoteitehnicejustifi-cativeelaboratedeexpertultehnicatestat............,careîncadreazăconstrucţiadelaadresasus-menţionatăînclasaIderiscseismic, hotărăsc1): „...aprobădeciziadeintervenţieşicontinuareaacţiunilorpentruproiectareaşiexecutarealucrărilordeintervenţie,înfuncţiedeconcluziilefundamentatedinraportuldeexpertizătehnică.". Data............... ProprietariPreşedinteleasociaţieideproprietari, ............................................ (numele,prenumeleşisemnătura) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. 1)Extrasdinprocesul-verbalaladunăriigeneraleaproprietarilor. ANEXANr.16 lanormelemetodologice PROPRIETAR/ASOCIAŢIADEPROPRIETARI Localitatea...............,codulpoştal...............Str.............................nr.........,bl............... Sectorul/judeţul............................................... Codulfiscal.................................................... Nr......................................../........................... Consiliullocal1)............................... Domnuluiprimar .............................................prinprezentacereresolicitămincludereaconstrucţieicudestinaţia (proprietar/asociaţiadeproprietari) delocuinţă,expertizatătehnicşiîncadratăînclasaIderiscseismic,dinlocalitatea .........................,str..................................nr..........,bl..........,sectorul/judeţul........................,în listapepriorităţipentruasigurareafondurilor,dintransferuridelabugetuldestat,necesarepen-truproiectarealucrărilordeintervenţie,potrivitprevederilorart.7dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente. Însusţinereacereriianexămurmătoareledocumente: 1. sintezaraportuluideexpertizătehnică2)şi,dupăcaz,notatehnicăjustificativă(încopie),întocmitedeexpertultehnicatestat,princareconstrucţiacudestinaţiadelocuinţădelaadresasus-menţionatăesteîncadratăînclasaIderiscseismic; )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. 1)înacăruirazăteritorialăestesituatăconstrucţiacudestinaţiadelocuinţăîncadratăînclasaIderiscseismic. 2)conformanexeinr.1. 2. hotărârea3)proprietarilor/asociaţieideproprietariprivindaprobareadecizieideintervenţiepentrucontinuareaacţiunilor,potrivitlegii,privindreducerearisculuiseismicalconstrucţieiexis-tentedinproprietate,înfuncţiedeconcluziilefundamentatedinraportuldeexpertizătehnică(extrasdinprocesul-verbalaladunăriigeneraleaproprietarilor); 3. tabelul4)cuprinzândproprietarii,persoanefizice,şideţinătorii,persoanejuridice,aispaţiilorcudestinaţiadelocuinţă,carebeneficiazădealocaţiibugetaredintransferuridelabugetuldestatpentrufinanţareacheltuielilorpentruproiectarealucrărilordeintervenţie,potrivitprevederilorart.7dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994; 4. declaraţiile5)pepropriarăspunderealeproprietarilor,persoanefiziceşijuridice,privindcontinuarealucrărilordeintervenţielaconstrucţiaexistentăcudestinaţiadelocuinţădinproprie-tate; 5. Certificatuldeurbanismnr..........din............,emisde............înbazaLegiinr.50/1991,republicată,pentrulucrărideconsolidarelaimobilulcudestinaţiadelocuinţădinproprietate,expertizattehnicşiîncadratînclasaIderiscseismic. ProprietariPreşedinteleasociaţieideproprietari, ................................................ (numele,prenumeleşisemnătura) Dataîntocmirii............... 3)conformanexeinr.15. 4)conformanexeinr.17. 5)conformanexeinr.18. PROPRIETAR/ASOCIAŢIADEPROPRIETARI Localitatea...............,codulpoştal.................Str.............................nr.........,bl................. Sectorul/judeţul................................................. Codulfiscal...................................................... ANEXANr.17 lanormelemetodologice TABEL cuprinzândproprietarii,persoanefizice,şideţinătorii,persoanejuridice,aispaţiilor cudestinaţiadelocuinţă,carebeneficiazădefinanţareadintransferuridelabugetuldestatacheltuielilorprivindproiectarealucrărilordeintervenţielaconstrucţiacudestinaţia delocuinţă,încadratăprinraportuldeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic,potrivitprevederilorart.7dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente A.SPAŢIICUDESTINAŢIADELOCUINŢĂ1) Nr.crt. Numărulaparta-mentului Proprietarul Actuldeproprietate2) Suprafaţautilăînproprietateindividuală3) -m2- Cota-parteindivizădinproprietateacomună3) -%- Semnăturaproprietarului 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL(A): Răspundempentrurealitateaşiexactitateadatelorînscriseînprezentultabel. )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. 1)definitepotrivitprevederilorLegiilocuinţeinr.114/1996,republicată,cumodificărileulterioare,înproprietateaprivatăapersoanelorfiziceoriaflateînproprietateasauînadministrareaunităţiloradministrativ-teritorialeşiaagenţiloreconomici-societăţicomercialecucapitalmajoritardestatsauregiiautonome. 2)Tipul,emitentul,seria,numărulşidataemiterii. 3)conformdatelorînscriseînactuldeproprietate. PRECIZARE: 1. Potrivitnormelormetodologice,măsurileprivindproiectarealucrărilordeintervenţievizeazăîntregulimobil;înacestscop,pentrudefinitivareamontajuluifinanciar,încontinuarealit.Adintabel,dupăcaz,seînscrielit.B„Spaţiicualtădestinaţie"(birouri,magazine,depozite,sediidesocietăţicomercialeetc.),pentrucarefinanţareacheltuielilorprivindlucrăriledeintervenţiesefacepotrivitprevederilorart.6lit.b)sauc)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994(astfelîncâttotalulcotei-părţiindivizedinproprietateacomună-coloana5-săfieegalcu100,00puncteprocen-tuale). 2. Potrivitprevederilorart.7dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994,seanexeazăîncopiedeclaraţiileproprietarilor,pepropriarăspundere,privindcontinuarealucrărilordeintervenţielacon-strucţiadinproprietate,încadratăprinraportuldeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic. Dataîntocmirii............... ProprietariPreşedinteleasociaţieideproprietari, ................................................ (numele,prenumeleşisemnătura) ANEXANr.18 lanormelemetodologice DECLARAŢIE1) (poziţiadintabelulprezentatînanexanr.17) Subsemnatul................................,posesoralactuluideidentitatetip...............,seria............... nr.............,eliberatde...............ladatade.......................,codulnumericpersonal, cudomiciliulînlocalitatea..........................,str.......................nr......,bl......,sc...........,et., ap................,codulpoştal................,judeţul/sectorul, încalitatedeproprietar,persoanăfizică,allocuinţeidelaadresasus-menţionată,avândsuprafaţautilăînproprietateindividualăde............m2şiocotă-parteindivizădinproprietateacomunăde...................%,conformactuluideproprietatetip...............,seria............nr., emisde....................ladatade.....................şitranscrissubnr.......................din..................... laJudecătoria.........................,nr.topografic.........................,nr.cartefunciară.....................,birouldecartefunciarăalJudecătoriei.............................înacăreirazăteritorialăestesituatăcon-strucţiacudestinaţiadelocuinţă, nominalizatlapoziţia.......................dintabelul(anexanr.17)pentruapartamentuldinimobiluldelaadresasus-menţionată,încadratprinraportuldeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic,avândînvedereprevederileart.7dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripen- trureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente,luândcunoştinţăde: • conţinutulraportuluideexpertizătehnică,elaboratînanul............,şi,dupăcaz,notatehnicăjustificativă,întocmitădeexpertultehnicatestat,dincarerezultăîncadrareaconstrucţieidelaadresasus-menţionatăînclasaIderiscseismicşisoluţiiledeintervenţiepentrureducereariscu-luiseismicalacesteiconstrucţii; • prevederileOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994,declarpepropriarăspundereurmătoarele: 1. Apartamentuldelaadresasus-menţionată,pecareîldeţinînproprietate,esteutilizatcalocuinţă,aşacumestedefinitălaart.2lit.a)dinLegealocuinţeinr.114/1996,republicată,cumodificărileulterioare,şinuesteînregistratlaoficiulregistruluicomerţuluicasediualunuiagenteconomic. 2. Măangajezsăcontinuilucrăriledeintervenţiepebazaproiectuluiceurmeazăsăfiefinanţatpotrivitprevederilorart.7dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994. 3. Amluatcunoştinţădefaptulcădeclarareaunordatenereale,înscopulvăditdeaobţinefoloasenecuvenite,constituieinfracţiunecaresepedepseştepotrivitdispoziţiilorCoduluipenal,inclusivdefaptulcătentativasepedepseşte. Dataîntocmirii............... Proprietar, ................................................ (numele,prenumeleşisemnătura) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. 1)Seanexeazălacerereaproprietarilor/asociaţiilordeproprietari(anexanr.16). ANEXANr.19 lanormelemetodologice CONSILIULJUDEŢEAN/ CONSILIULGENERALALMUNICIPIULUIBUCUREŞTI Nr.........../...................... LISTA cuprinzândconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,încadrateprinraportuldeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic,careconstituiepriorităţiînanulpentrufinanţareadintransferuridelabugetuldestat acheltuielilorprivindproiectarealucrărilordeintervenţie,potrivitprevederilorart.7dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilor Localitatea............................................(intensitateaseismicăexprimatăîngradeMSK) Nr.crt. Adresaimobilului Clasade importanţă Anulconstruirii Regimdeînălţime(S P ...E) Număr detronsoane Numărulapartamentului Suprafaţaconstruitădesfăşurată -m2- Cota-partedinproprietateacomunăaferentă spaţiilorcudestinaţia delocuinţă1),2) -%- Fondurilenecesarepentrufinanţareacheltuielilorprivindproiectarealucrărilordeintervenţie -miilei- unicat identice TOTAL, dincaredintransferuri delabugetuldestat3) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(10x9)x10-2) TOTAL: Răspundempentrulegalitatea,oportunitatea,necesitateaşirealitateadatelorînscriseînprezentalistă. Aprobat, Vizat4), Verificat, Întocmit, Consiliuljudeţean/ConsiliulGeneral alMunicipiuluiBucureşti lnspecţiajudeţeană,respectivamunicipiuluiBucureşti,înconstrucţii,lucrăripublice,urbanism şiamenajareateritoriului Consiliuljudeţean/ConsiliulGeneral alMunicipiuluiBucureştiDirecţiagenerală deurbanism,amenajareateritoriuluişilucrăripublice Consiliullocal PreşedinteiPrimargeneral, Inspector-şef, Directorgeneral, Primar, ................................... ................................... ................................... ................................... (numele,prenumele, (numele,prenumele (numele,prenumele, (numele,prenumele, semnăturaşiştampila) şisemnătura) semnăturaşiştampila) semnăturaşiştampila) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998pri-vindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianua-rie1999. 1)proprietateprivatăapersoanelorfiziceoriaflateînproprietateasauînadministrareaunităţiloradministrativ-teritorialeşiaagenţiloreconomici -societăţicomercialecucapitalmajoritardestatsauregiiautonome. 2)Totalcol.5dintabelulprezentatînanexanr.17. 3)potrivitprevederilorart.7dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994. 4)dinpunctdevederealaplicăriiLegiinr.10/1995privindcalitateaînconstrucţii. ANEXANr.20 lanormelemetodologice CONSILIULJUDEŢEAN/ CONSILIULGENERALALMUNICIPIULUIBUCUREŞTI Nr.........../...................... PROPRIETAR/ASOCIAŢIADEPROPRIETARI Localitatea...................,codulpoştal, str......................nr.......,bl........,sectorul/judeţul................... Spreştiinţă: ConsiliulLocal1)..................... Caurmareacereriidumneavoastrănr........../.........,înregistratălaConsiliulLocal .....................lanr............../..............,văcomunicămincludereaconstrucţieicudestinaţiadelocuinţădelaadresasus-menţionatăînlistadepriorităţipeanul.........,pentrucaresuntasiguratedintransferuridelabugetuldestatfonduripentrufinanţareaproiectăriilucrărilordeintervenţie,potrivitprevederilorart.7dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente. ÎnbazaproceduriideachiziţiepublicăorganizatecurespectareaprevederilorOrdonanţeiGuvernuluinr.12/1993privindachiziţiilepublice,republicată,cumodificărileulterioare,şialeRegulamentuluiprivindproceduriledeorganizarealicitaţiilor,prezentareaofertelorşiadjudecareaproiectăriiinvestiţiilorpublice,aprobatprinHotărâreaGuvernuluinr.727/1993,cumodificărileulte-rioare,văfacemcunoscutcăputeţiîncheiacontractuldeproiectarecupersoanajuridicăautorizată ................................................................................................................................................................. Decontareadintransferuridelabugetuldestatacontravaloriiproiectării,aferentăsuprafeţeicudestinaţiadelocuinţă,sefacepotrivitNormelormetodologicedeaplicareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994. Direcţiageneralădeurbanism,amenajareateritoriuluişilucrăripublice, Directorgeneral, .................................................... (numele,prenumele,semnăturaşiştampila) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. 1)înacăruirazăteritorialăestesituatăconstrucţiacudestinaţiadelocuinţă. ANEXANr.21 lanormelemetodologice CONSILIULJUDEŢEAN/CONSILIULGENERALALMUNICIPIULUIBUCUREŞTI Nr.........../...................... DECONTJUSTIFICATIV peanul.........luna............... pentrufinanţareadintransferuridelabugetuldestatacheltuielilorprivindproiectarealucrărilordeintervenţielaconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,încadrateprinraportuldeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic, potrivitprevederilorart.7dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente Localitatea........................................................ Nr.crt. Adresaimobilului Numărulşidata contractuluipentruproiectarealucrărilor deintervenţie Valoareacontractuluipentruproiectarealucrărilordeintervenţie(inclusivT.V.A.) -miilei- dincare,corespunzătoarespaţiilorexistente cudestinaţiadelocuinţă1) Denumireaproiectantului(persoanăjuridicăautorizată) Denumireabăncii şinumărulcontuluiproiectantului Alocaţiabugetarăsolicitatădintransferuri delabugetuldestat2) -miilei- Cota-parteindiviză -%- Valoarea (inclusivT.V.A.) -miilei- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL: - - - Răspundempentrulegalitatea,realitateaşiexactitateadatelorînscriseînprezentuldecontjustificativ. Aprobat, Verificat, Vizat3), Întocmit, Consiliuljudeţean/ Consiliuljudeţean/ Inspecţiajudeţeană, Consiliuljudeţean/ ConsiliulGeneralConsiliulGeneralrespectivaConsiliulGeneralal alMunicipiuluiBucureştialMunicipiuluiBucureştimunicipiuluiBucureşti,MunicipiuluiBucureşti Controlfinanciarpreventiv înconstrucţii,lucrăripublice, Direcţiagenerală urbanismşiamenajarea deurbanism, teritoriului amenajareateritoriului şilucrăripublice PreşedinteiPrimargeneral, Şefcompartiment, Inspector-şef, Directorgeneral, ................................... ................................... ................................... ................................... (numele,prenumele, (numele,prenumeleşi (numele,prenumele, (numele,prenumele semnăturaşiştampila) semnătura) semnăturaşiştampila) şisemnătura) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998pri-vindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianu-arie1999. 1)proprietateprivatăapersoanelorfiziceoriaflateînproprietateasauînadministrareaunităţiloradministrativ-teritorialeşiaagenţiloreconomici-societăţicomercialecucapitalmajoritardestatsauregiiautonome. 2)potrivitprevederilorart.7dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994. 3)dinpunctdevederetehnic,potrivitobligaţiilorşirăspunderilorprevăzuteînLegeanr.10/1995privindcalitateaînconstrucţii. ANEXANr.22 lanormelemetodologice PROPRIETAR/ASOCIAŢIADEPROPRIETARI Localitatea...............,codulpoştal..............Str.............................nr.........,bl.............. Judeţul/sectorul.............................................. Codulfiscal.................................................... Nr......................................../.......................... ConsiliulLocal1)............................... Domnuluiprimar ................................................,prinprezentacereresolicitămincludereaconstrucţieicudestinaţia (proprietar/asociaţiadeproprietari) delocuinţă,expertizatătehnicşiîncadratăînclasaIderiscseismic,dinlocalitatea, str................................nr.............,bl..........,sectorul/judeţul....................,înlistadepriorităţipen-truasigurareadintransferuridelabugetuldestatafondurilornecesarepentruexecutarealucrărilordeintervenţie,potrivitprevederilorart.8alin.(1)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente. Însusţinereacereriianexămurmătoareledocumente: 1. Autorizaţiadeconstruirenr..........din...................,emisăde......................înbazaLegiinr.50/1991,republicată,pentrulucrărideconsolidarelaimobilulcudestinaţiadelocuinţădinpro-prietate,expertizattehnicşiîncadratînclasaIderiscseismic; 2. tabelul2)cuprinzândproprietarii,persoanefizice,aispaţiilorcudestinaţiadelocuinţă,carebeneficiazădealocaţiibugetaredintransferuridelabugetuldestatprivindfinanţareacheltuielilorpentruexecuţialucrărilordeintervenţie,potrivitprevederilorart.8alin.(1)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994; 3. declaraţiile3)pepropriarăspunderealeproprietarilor,persoanefizice,careladataaprobăriidecizieideintervenţie-lunaîncareafostemisăautorizaţiadeconstruire-realizeazăveniturimediinetelunarepemembrudefamiliesubcâştigulsalarialmediunetlunarpeeconomie; 4. devizulgeneral(încopie)dinproiectuldeexecuţiealucrărilordeintervenţie. ProprietariPreşedinteleasociaţieideproprietari, ................................................ (numele,prenumeleşisemnătura) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. 1)înacăruirazăteritorialăestesituatăconstrucţiacudestinaţiadelocuinţă,încadratăînclasaIderiscseismic. 2)conformanexeinr.23. 3)conformanexeinr.24. PROPRIETAR/ASOCIAŢIADEPROPRIETARI Localitatea...............,codulpoştal..............Str.............................nr.........,bl.............. Sectorul/judeţul.............................................. Codulfiscal................................................... ANEXANr.23 lanormelemetodologice TABEL cuprinzândproprietarii,persoanefizice,carebeneficiazădefinanţareadintransferuri delabugetuldestatacheltuielilorprivindexecutarealucrărilordeintervenţielaconstrucţiacudestinaţiadelocuinţă,încadratăprinraportuldeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic,potrivitprevederilorart.8alin.(1)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente A. Proprietari, persoane fizice, ai spaţiilor cu destinaţia de locuinţă, cu venituri netemediilunarepemembrudefamiliesubcâştigulsalarialmediunetlunarpeeconomieladataaprobăriidecizieideintervenţie Nr.Numărul Proprietar, Actul SuprafaţautilăCota-parteindiviză Semnătura persoanăfizică, crt.apartamentuluialspaţiuluide 2) înproprietateadinproprietateaproprietarului 3)3) individualăcomună cudestinaţiaproprietatedelocuinţă1) -m2--%- 0123456 TOTAL: Răspundempentrurealitateaşiexactitateadatelorînscriseînprezentultabel. PRECIZĂRI: 1. Încontinuarealit.Adintabel,dupăcaz,seînscriulit.B„Proprietari,persoanefizice,aispaţiilorcudestinaţiadelocuinţă,cuveniturinetemediilunarepemembrudefamiliepestecâştigulmediunetlunarpeeconomie",pentrucarefinanţareacheltuielilorprivindlucrăriledeinter-venţiesefacepotrivitprevederilorart.6lit.a)saualeart.8alin.(2)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994,şilit.C„Proprietari,persoanefizicesaujuridice,aispaţiilorcualtădestinaţie",pen-trucarefinanţareacheltuielilorprivindlucrăriledeintervenţie(consolidare)sefacepotrivitpreve-derilorart.6lit.b)sauc)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994,astfelîncâtcota-parteindivizădinproprietateacomună(însumatădincoloana5)săfieegalăcu100%. 2. Pentrupoziţiilenominalizatelalit.Adintabelseanexeazăcererile-declaraţiipepropriarăspunderealeproprietarilor,persoanefizice,careladataaprobăriidecizieideintervenţie(luna........anul..........eliberăriiAutorizaţieideconstruirenr..........pentrulucrărideconsolidare)realizeazăveniturinetemediilunarepemembrudefamiliesubcâştigulsalarialmediunetlunarpeeconomie. 3. Câştigulsalarialmediunetlunarpeeconomieînluna........anul..........estede............. ..............lei(comunicatdeComisiaNaţionalăpentruStatisticăşiînscrisînBuletinulstatisticlunarnr....../.). Dataîntocmirii................... ProprietariPreşedinteleasociaţieideproprietari, ................................................ (numele,prenumeleşisemnătura) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. 1)carebeneficiazădeprevederileart.8alin.(1)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994. 2)Tipul,emitentul,seria,numărulşidataemiterii. 3)conformdatelorînscriseînactuldeproprietate. ANEXANr.24 lanormelemetodologice CONSILIULJUDEŢEAN/CONSILIULGENERALALMUNICIPIULUIBUCUREŞTI Nr.........../...................... DECLARAŢIE pentrufinanţareadintransferuridelabugetuldestatacheltuielilorprivindexecutatealucrărilordeintervenţie,potrivitart.8alin.(1)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994) Subsemnatul............................,posesoralactuluideidentitatetip..................,seria............. nr...........,eliberatde...................ladatade................,codulnumericpersonal, cudomiciliulînlocalitatea....................,str..............................nr.......,bl......,sc........,et., ap.......,codulpoştal.....................,judeţul/sectorul, încalitatedeproprietar,persoanăfizică,allocuinţeidelaadresasus-menţionată,avândsuprafaţautilăînproprietateindividualăde............m2şiocotă-partedinproprietateacomunăaferentăproprietăţiiindividualede.......................%,conformactuluideproprietatetip, seria...................nr........,emisde...................ladatade................şitranscrissubnr............ din...................laJudecătoria................,nr.topografic..............,nr.cartefunciară, birouldecartefunciarăalJudecătoriei............................înacăreirazăteritorialăestesituatăconstrucţiacudestinaţiadelocuinţă, nominalizatlapoziţia..........dintabelul(anexanr.23)pentruapartamentuldinimobiluldelaadresasus-menţionată,încadratprinraportuldeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic, avândînvedereprevederileart.8alin.(1)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994, prinprezentacereresolicitfinanţareadintransferuridelabugetuldestatacheltuielilorînsumăde.......................lei(proporţionalcucota-parteindivizăpecareodeţindinproprietateacomună),ceîmirevindindevizulînvaloarede..............................lei,întocmitdeproiectantulautorizat................................(preţuriluna..................,anul..............,inclusivT.V.A.),pentruexe-cutarealucrărilordeintervenţieînbazaAutorizaţieideconstruirepentrulucrărideconsolidarenr..........................din....................,eliberatăde................................ Pentrucalcululvenituluimediunetlunarpemembrudefamilie,realizatladataaprobăriidecizieideintervenţie(înluna.........anul.........încareafostemisădecătre.........................Autorizaţiadeconstruirenr..........................pentrulucrărideconsolidare), declarpepropriarăspundereurmătoarele: 1. Apartamentulsituatlaadresademaisus,pecareîldeţinînproprietateşiîncaredomi-ciliez,estecompusdin.........cameredelocuit,cudependinţele,dotărileşiutilităţilenecesare,şinuestesediualuneisocietăţicomercialeînregistratelaoficiulregistruluicomerţului. 2. Familia1)estecompusădin...........membridefamilie,înscrişiîncarteadeimobil,cudomiciliullaadresasus-menţionată,cucarelocuiescşigospodărescîmpreună(saulocuiescşigospodărescsingur),dupăcumurmează: Nr.crt. Numeleşiprenumele Calitateaînfamilie(soţ,soţie,copil,părinţiisoţilor) Actuldeidentitate(tipul,seria,numărul,emitentul) Codulnumericpersonal 1. (proprietarul) 1)Prinfamilie,însensulLegiilocuinţeinr.114/1996,republicată,cumodificărileulterioare,seînţelegesoţul,soţia,copiiişipărinţiisoţilorcarelocuiescşigospodărescîmpreună. Încazulfamilieisaualpersoaneisingurecaresolicităfinanţareadintransferuridelabugetuldestatacheltuie-lilorprivindexecutarealucrărilordeintervenţieşicareconvieţuieşteînaceeaşigospodăriecualtefamiliisaupersoaneşicontribuieîmpreunălarealizareaunorbunurişiveniturisaulaconsumulacestora,seiauîncalculvenituriletotaleneterealizateşinumărulpersoanelordingospodăriarespectivă. )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. 3. Veniturilenetelunareindividuale,realizatedemembriifamilieiladataaprobăriidecizieideintervenţie(conformdocumenteloranexateîncopie),suntde.............lei,dupăcumurmează: Nr.crt. Numele şiprenumele Veniturilenetelunareindividualerealizatedin: TOTAL -lei- Codul1) Suma -lei- Codul1) Suma -lei- Codul1) Suma -lei- Codul1) Suma -lei- Codul1) Suma -lei- Codul1) Suma -lei- 1. (proprietarul) TOTAL venituri nete lunare individuale: 4. Veniturilenetelunarefamiliale,realizaredefamilieînanulprecedent,suntde.............lei,dupăcumurmează: Venitulnetanual(lei) Venitulnetlunar(lei) col.1 col.2=col.1:12 4.1.Veniturineterealizatedefamiliedinagricultură: -terenagricol .............................. ................... -cultivareaşivalorificareazarzavaturilorşialegumelor .............................. ................... şiexploatareapepinierelor -altevenituri viticole şipo micole .............................. ................... 4.2.Veniturineterealizatedeşivalorificareaanimalelor familie din creşterea .............................. ................... 4.3.Veniturineterealizatede familie din creşterea .............................. ................... şivalorificareapăsărilor 4.4. Veniturineterealizatedefamiliedinapicultură/sericicultură................................................. 4.5. Veniturineterealizatedefamiliedineconomii,depozitebancare................................................. 4.6. Veniturineterealizatedefamiliedinvalorificareaunorbunuri.................................................înproprietate 4.7. Alteveniturineterealizatedefamiliedinarende,chirii,rente,.................................................dividende,dinvalorificareaunorbunurirealizateîngospodărieetc. TOTAL venituri nete lunare familiale: 5. Venitulnettotalrealizatdefamiliapecareoreprezintsecompunedintotalulveniturilornetelunareindividu-ale,realizatedemembriifamiliei(pct.3dinprezentacerere),şidinveniturilenetelunarefamiliale(pct.4dinprezentacerere),ceeacereprezintăosumătotalădelei. 6. Venitulmediunetlunarpemembrudefamilieladataaprobăriidecizieideintervenţieestedelei (sumareprezentândvenitulnettotalalfamiliei,stabilitlapct.5dinprezentacerere,raportatlanumărultotalalmem-brilordefamilie,declaratlapct.2dinprezentacerere). AmluatcunoştinţădefaptulcădeclarareaunordatenerealeînscopulvăditdeaobţinefoloasenecuveniteconstituieinfracţiunecaresepedepseştepotrivitdispoziţiilorCoduluipenal,inclusivdefaptulcătentativasepedepseşte. Data ................ Semnătura proprietarului, ...................................................... 1)Codurilecorespunzătoareveniturilorrealizatesepreiaudinlistaanexatălaprezentacerere. LISTA cuprinzândcategoriiledeveniturinetelunareindividuale,careseiauînconsiderarelastabilirea venituluinetmediulunarpemembrudefamiliepentrufinanţareadintransferuridelabugetuldestatacheltuielilorprivindexecutarealucrărilordeintervenţie,potrivitprevederilorart.8alin.(1)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente CodulCategoriadeveniturinetelunareindividuale 01 Salariulşialtedrepturisalariale,inclusivceleobţinuteîntemeiuluneiconvenţiicivile.............înexecutare,carenuaucaracterocazional 02 Câştigullunarrealizatprinmuncătemporarăşioricealtesumeprimitecaplatăamuncii 03 Venitullunarrealizatcaîntreprinzătorparticular,membruasociatsaupersoanăautorizatăsădesfăşoareoactivi-tateindependentă 04 Ajutoruldeşomaj,ajutoruldeintegrareprofesionalăsaualocaţiadesprijin05PensiaI.O.V.R.,pensiapentrumilitari,pensiadeserviciu 06 Pensiadeasigurărisocialedestatşipensiapentruagricultori 07 IndemnizaţiadeîngrijireacordatăpensionarilorîncadraţiîngradulIdeinvaliditate08Ajutorulsocialstabilitpebazalegislaţieidepensii 09Indemnizaţiilereparatoriişialtedrepturicalculateînfuncţiedeacestea,indemnizaţiiledeîngrijire,burseleacordatepotrivitLegiinr.42/1990pentrucinstireaeroilor-martirişiacordareaunordrepturiurmaşiloracestora,răniţilor,pre-cumşiluptătorilorpentruvictoriaRevoluţieidindecembrie1989,republicată,cumodificărileulterioare 10 Indemnizaţia,sporulşirentacareseacordăinvalizilor,veteranilorşivăduvelorderăzboiîntemeiulLegiinr.49/1991privindacordareadeindemnizaţiişisporuriinvalizilor,veteranilorşivăduvelorderăzboi,cumodi-ficărileulterioare,şialLegiinr.44/1994privindveteraniiderăzboi,precumşiuneledrepturialeinvalizilorşivăduvelorderăzboi,cumodificărileulterioare 11 Indemnizaţialunarăacordatăpersoanelorpersecutatedinmotivepolitice(Decretul-legenr.118/1990,republicat,cumodificărileulterioare) 12 Indemnizaţialunarăacordatămagistraţilorînlăturaţidinjustiţiedinconsiderentepolitice,potrivitLegiinr.51/1993privindacordareaunordrepturimagistraţilorcareaufostînlăturaţidinjustiţiepentruconsiderentepoliticeînperi-oadaanilor1945-1952,cumodificărileulterioare 13 Ajutorulbănesclunarstabilitconformart.14dinLegeanr.23/1969privindexecutareapedepselor,republicată 14 Drepturiacordatepersoanelorcuhandicap,conformOrdonanţeideurgenţăaGuvernuluinr.102/1999privindpro-tecţiaspecialăşiîncadrareaînmuncăapersoanelorcuhandicap 15 Drepturilebăneştiacordateasistentuluipersonalpentruîngrijirea,supraveghereaşiacordareadeajutorperma-nentuneipersoanecuhandicap,conformOrdonanţeideurgenţăaGuvernuluinr.102/1999 16 Alocaţiadeîntreţinerepentruminoridaţiînplasamentfamilialsauîncredinţaţi,potrivitlegii,unorfamiliisauunorpersoane 17 Alocaţiadestatpentrucopii 18 AlocaţiadesolidaritateacordatăpotrivitOrdonanţeideurgenţăaGuvernuluinr.118/1999privindînfiinţareaşiuti-lizareaFonduluinaţionaldesolidaritate 19 Bursasocialăpentruelevişistudenţi 20 Bursadestudiipentrustudenţi 21 Sumaprovenitădincreanţelegalesaudinconvenţiiciviledeîntreţinere 22 Alteveniturilunare ANEXANr.25 lanormelemetodologice CONSILIULJUDEŢEAN/CONSILIULGENERALALMUNICIPIULUIBUCUREŞTI Nr.........../...................... LISTA cuprinzândconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,încadrateprinraportuldeexpertizătehnicăînclasaI deriscseismic,careconstituiepriorităţiînanul...pentrufinanţareadintransferuridelabugetuldestatacheltuielilorprivindexecutarealucrărilordeintervenţie,potrivitart.8alin.(1)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994) Localitatea....................................(intensitateaseismicăexprimatăîngradeMSK.) Nr.crt. Adresaimobilului Clasade importanţă Anulconstruirii Regimdeînălţime(S P ...E) Numărulaparta-mentului Suprafaţaconstruitădesfăşurată -m2- Autorizaţiadeconstruirepentru lucrări deintervenţie Valoarealucrărilor deintervenţie(inclusivT.V.A.) -miilei- Cota-partedinvaloarealucrărilordeintervenţie,cerevineproprietarilor,persoanefizice,careseîncadrează înprevederileart.8alin.(1)din OrdonanţaGuvernuluinr.20/19941) -%- Necesaruldealocaţiibugetaredintransferuridelabugetul destat2) -miilei- nr. data(luna,anul) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(9x10)10-2 TOTAL: Răspundempentrulegalitatea,oportunitatea,necesitateaşirealitateadatelorînscriseînprezentalistă. Aprobat, Vizat3), Verificat, Întocmit, Consiliuljudeţean/ lnspecţiajudeţeană, Direcţiagenerală Consiliullocal ConsiliulGeneral respectiva deurbanism,amenajarea alMunicipiuluiBucureşti MunicipiuluiBucureşti, teritoriuluişilucrăripublice înconstrucţii,lucrări publice,urbanism şiamenajarea teritoriului PreşedinteiPrimargeneral, Inspector-şef, Directorgeneral, Primar, ................................... ................................... ................................... ................................... (numele,prenumele, (numele,prenumele, (numele,prenumele, (numele,prenumele, semnăturaşiştampila) semnăturaşiştampila) semnăturaşiştampila) semnăturaşiştampila) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998pri-vindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianu-arie1999. 1)determinatăproporţionalcucota-parteindivizădinproprietateacomunăaferentăspaţiilorcudestinaţiadelocuinţă,proprietateprivatăaper-soanelorfizicecare,ladataaprobăriidecizieideintervenţie(lunaîncareafostemisăautorizaţiadeconstruirepentrulucrărideconsolidare),realizeazăveniturinetemediilunarepemembrudefamiliesubcâştigulsalarialmediunetlunarpeeconomie. 2)potrivitprevederilorart.8alin.(1)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994. 3)dinpunctdevederealaplicăriiLegiinr.10/1995privindcalitateaînconstrucţii. ANEXANr.26 lanormelemetodologice CONSILIULJUDEŢEAN/ CONSILIULGENERALALMUNICIPIULUIBUCUREŞTI Nr.........../...................... PROPRIETAR/ASOCIAŢIADEPROPRIETARI Localitatea....,codulpoştal.... Str....................nr............,bl.........,sectorul/judeţul................. Spreştiinţă: ConsiliulLocal1)..................... Caurmareacereriidumneavoastrănr...../....,înregistratălaConsiliulLocal....lanr..../., văcomunicămincludereaconstrucţieicudestinaţiadelocuinţădelaadresasus-menţionatăînlistadepriorităţipeanul....,pentrucaresuntasiguratedintransferuridelabugetuldestatfon-duripentrufinanţareaexecutăriilucrărilordeintervenţie,potrivitprevederilorart.8alin.(1)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente. Înbazaproceduriideachiziţiepublică,organizatăcurespectareaprevederilorOrdonanţeiGuvernuluinr.12/1993privindachiziţiilepublice,republicată,cumodificărileulterioare,şiaRegulamentuluiprivindproceduriledeorganizarealicitaţiilor,prezentareaofertelorşiadjudecareainvestiţiilor,aprobatprinHotărâreaGuvernuluinr.592/1993,republicată,cumodificărileulterioare,văfacemcunoscutcăputeţiîncheiacontractuldeexecuţiealucrărilordeconsolidarecuper-soanajuridicăautorizată............ Decontareadintransferuridelabugetuldestatacontravaloriisituaţiilorlunaredelucrăriexecutate,aferentăproprietarilor,persoanefizice,carebeneficiazădeprevederileart.8alin.(1)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994,sefaceproporţionalcucota-partedinproprietateacomunăaferentăproprietăţiiindividualedeţinutedeaceştia,potrivitnormelormetodologice. Direcţiageneralădeurbanism,amenajareateritoriuluişilucrăripublice Directorgeneral, .................................................... (numele,prenumele,semnăturaşiştampila) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. 1)înacăruirazăteritorialăestesituatăconstrucţiacudestinaţiadelocuinţă. ANEXANr.27 lanormelemetodologice CONSILIULJUDEŢEAN/CONSILIULGENERALALMUNICIPIULUIBUCUREŞTI Nr.........../...................... DECONTJUSTIFICATIV peanul....luna.... pentruplatadintransferuridelabugetuldestatacheltuielilorprivindexecutarealucrărilordeintervenţie laconstrucţiilecudestinaţiadelocuinţă,încadrateprinraportuldeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic,potrivtart.8alin.(1)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente Localitatea........................................................ Nr.crt. Adresaimobilului Numărulşidata contractuluiprivindexecutarealucrărilordeintervenţie Numărulşidatadepuneriisituaţieilunaredelucrăriexecutate laconsiliuljudeţean/ConsiliulGeneral alMunicipiuluiBucureşti Executant-persoanăjuridicăautorizată Valoarealucrărilordeintervenţie(inclusivT.V.A.) -miilei- Cota-partedinvaloarealucrărilordeintervenţiecerevineproprietarilor, persoanefizice,careseîncadreazăînprevederile art.8alin.(1)dinOrdonanţaGuvernului nr.20/19941) -%- Alocaţiabugetarăsolicitatădintransferuri delabugetuldestat2) -miilei- denu-mirea numărulcontuluişibanca con-tractată decontată(cumulatpână înlunapentrucares-aîntocmitdecontul) restde executat(actualizat) realizatăînluna pentrucares-aîntocmitdecontul(conformsituaţiei delucrărianexate) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(9x10)10-2 TOTAL: - - - - Răspundempentrulegalitatea,realitateaşiexactitateadatelorînscriseînprezentuldecontjustificativ. Aprobat, Verificat,  Vizat,3)Întocmit, Consiliuljudeţean/ConsiliulGeneral alMunicipiuluiBucureşti al Consiliuljudeţean/ConsiliulGeneralMunicipiuluiBucureşti Inspecţiajudeţeană,respectivamunicipiuluiBucureşti, Consiliuljudeţean/ConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti Controlfinanciarpreventiv înconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiamenajareateritoriului Direcţiageneralădeurbanism, amenajareateritoriuluişilucrăripublice PreşedinteiPrimargeneral, Şefcompartiment, Inspector-şef, Directorgeneral, ............................................ ............................................ ............................................ ...................................... (numele,prenumele, (numele,prenumeleşi (numele,prenumele, (numele,prenumeleşi semnăturaşiştampila) semnătura) semnăturaşiştampila) semnătura) )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998pri-vindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianu-arie1999. 1)determinatăproporţionalcucota-parteindivizădinproprietateacomunăaferentăspaţiilorcudestinaţiadelocuinţă,proprietateprivatăaper-soanelorfizicecare,ladataaprobăriidecizieideintervenţie(lunaîncareafostemisăautorizaţiadeconstruirepentrulucrărideconsolidare),realizeazăveniturinetemediilunarepemembrudefamiliesubcâştigulsalarialmediunetlunarpeeconomie. 2)potrivitprevederilorart.8alin.(1)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994;col.11scol.8. 3)potrivitobligaţiilorşirăspunderilorprevăzuteînLegeanr.10/1995privindcalitateaînconstrucţii. ANEXANr.28 lanormelemetodologice CONŢINUTUL-CADRU alraportuluideexpertizătehnicăpentruconstrucţiaexistentăcudestinaţiadelocuinţă P1(Piesa1)-Memoriutehnic,conformconţinutului-cadrudetaliatînprezentaanexă. P2-Breviarulnotelordecalculstructuralefectuatemanual,prezentatesistematizatatâtpentrutoatepărţilesis-temuluiexistent(suprastructură,infrastructură,fundaţii),câtşipentrusistemulstructuralconsolidat. P3-Listinguricucalculelestructuraleefectuatecuprogramedecalculautomatatâtpentrusistemulstructuralexistent,câtşipentrusistemulstructuralconsolidat(inclusivdischete). P4-Planşederezistenţă(cofrajeşiarmare)dinpro-iectuliniţial(dacăexistă),corespunzătoareprincipalelorpărţistructurale(suprastructură,infrastructură,fundaţii)şiprinci-palelorelementestructurale,care,conformpct.11.4.3dinNormativulpentruproiectareantiseismicăaconstrucţiilordelocuinţe,social-culturale,agrozootehniceşiindustriale-indicativP100-92,avândcap.11şi12modificateşicom-pletateînanul1996şirepublicateînBuletinulConstrucţiilornr.11/1996,condiţioneazărezistenţaşistabilitateasistemu-luistructural.Număruldeplanşetrebuiesăfiesuficientpentruaoferitoatedatelenecesareefectuăriicalculelorstructurale. P5-Planşeprincipaledearhitecturădinproiectuliniţial(dacăexistă).Numărulplanşelortrebuiesăfiesuficientpentrucaracterizareafuncţionalităţiiclădirii.Dosarultrebuiesăconţinăplanuripentrutoatenivelurilelacareurmeazăsăsefacăintervenţiistructurale,pentruca,pebazaaces-tora,săsestabileascăeventualeleafectărialefuncţiona-lităţiiexistenteşi/saueventualelemodificărifuncţionaleînfuncţiedeintervenţiilestructurale. P6-Planşe,releveedearhitecturălascara1:50(sevorrespectaprevederiledelapiesaP5) P7-Planşe,releveederezistenţă(planşepentrucofrajlascara1:50)(sevoraveaînvedereprevederiledelapiesaP5) P8-Planşe,releveepentrudegradărişiavarierialeelementelorstructuraleşinestructuralelascara1:50(saumaimare) P9-Releveufoto,construcţieşidegradări,cuprinzândfotografiileconstrucţieişialedegradărilorşiavariilor P10-Dosarulcompletalîncercărilornedistructive,curespectareaprevederilor: • pct.11.5„Încercărinedistructive"dinNormativulpentruproiectareaantiseismică,indicativP100-92,avândcap.11şi12completateşimodificateînanul1996şirepublicateînBuletinulConstrucţiilornr.11/1996; • Metodologieideinvestigareazidăriilorvechi-indica-tivMP007-99,aprobatăprinOrdinulministruluilucrărilorpubliceşiamenajăriiteritoriuluinr.48/N/1999(pentrucon-strucţiilevechirealizatedinzidăriedecărămidă). Rezultateleîncercărilorseincludîntr-unraportcaretre-buiesăcuprindă(conformpct.11.5.4): - identificareazonelorcercetate; - descriereaîncercării; - rezultateleobţinute; - interpretarearezultatelor. P11-Planşecuintervenţiilestructuralepropuse(pla-nuripentrucofrajelascara1:50sau1:100,caresăper-mităcitireasoluţieideconsolidare) P12-Planşedearhitecturăşiinstalaţiicuconsolidărileşireparaţiilepropuse (Sevorarătaimplicaţiileasuprafuncţionalităţiişieventu-alelepropuneridemodificareşi/saudeîmbunătăţirefuncţională.) P13-Estimareacosturilortotalepentrulucrăriledereducerearisculuiseismic Conformpct.12.2.3dinNormativulpentruproiectareaantiseismică,indicativP100-92,avândcap.11şi12com-pletateşimodificateînanul1996şipublicateînBuletinulConstrucţiilornr.11/1996,estimărilesevorfacepentrufie-carevariantădeintervenţie.Estimărilesevorfacepebazaantemăsurătorilordecantităţidelucrărişiapreţurilorvala-bilepentruperioadaelaborăriiraportuluideexpertizăteh-nică. Laestimareacosturilorlucrărilordeintervenţiesevorconsideraurmătoarelecheltuieli: - costullucrărilordeconsolidare/reparareaelementelorstructurale,respectivaleansambluluistructural; - costulreparării/înlocuiriielementelornestructuraledeteriorate; - costuldesfaceriişirefaceriiinstalaţiilor,echipamente-lor,pardoselilor,finisajeloretc.,învedereaexecuţieiinter-venţieilaelementelestructuraleşinestructurale; - costurileimplicatedeîntrerupereafuncţionăriipedurataexecutăriilucrărilordeintervenţie. P1(PIESA1)MEMORIULTEHNIC ANEXĂ laconţinutul-cadrualraportuluideexpertizătehnică 1. Motivulşiscopulefectuăriiexpertizei: - includereaconstrucţiei,pebazafişeideidentificareaconstrucţieitipclădire,înlistacuprinzândclădiriledelocuinţecuriscseismicpotenţial,careprezintăpriorităţipentruelabora-reaexpertizelortehnice,conformOrdonanţeiGuvernului nr.20/1994)privindreducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente,republicată,cumodificărileulterioare; - încadrareaclădiriiîncategoriişiclasedeimportanţă(conformNormativuluideproiectareantiseismicăacon-strucţiilordelocuinţe,social-culturale,agrozootehniceşi )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998pri-vindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianu-arie1999. industriale-indicativP100-92,conformOrdonanţeiGuvernuluinr.766/1997şiSTASnr.10.100/0-1975privindsiguranţastructurală). 2. Prezentareametodelordeinvestigare(conformpct.11.2dinNormativulpentruproiectareantiseismică-indicativP100-92,avândcap.11şi12completateşimodi-ficateînanul1996şipublicateînBuletinulConstrucţiilornr.11/1996): 11.3. metodadeevaluarecalitativăE1; 11.4. metodadeevaluareanaliticăE2; 11.5. încercărinedistructive. 3. Aprecierireferitoarelaexistenţadocumentaţieideurbanism(planurbanisticzonal),înspecialaregulamentu-luipentruclădirideclaratemonumenteistoricesausituateînzonedeprotecţieistorică 4. Descriereaconstrucţieidinpunctdevederearhitectu-ral,funcţionalşialinstalaţiilor 5. Descriereaconstrucţieidinpunctdevederestructural:suprastructură,infrastructurăşifundaţii(inclusivcondiţiidefundareaclădirilorînvecinate) 6. Aprecieriprivitoarelaniveluriledeconfortşiuzurăaleconstrucţiei,inclusivlainstalaţiileaferente 7. Descriereacondiţiilordeamplasareaconstrucţiei: 7.1. topografiaterenului; 7.2. condiţiilegeotehnicealeterenului(celpuţinstudiulgeoinformativbazatpeforajeanterioare,reprezentativepentruamplasamentulrespectivşipedategenerale). 8. Descrierealucrărilordeintervenţiiexecutateîntrecut,motivulşitipulintervenţiei(reparaţii,reconstrucţie,conso-lidări-caurmareaavariilorprovocatedediferiteseismedintrecut,detasări,decoroziune,accidentetehnice-,transformare,extindereînplan,supraetajareetc.) 9. AplicareametodeiE1(deevaluarecalitativă,conformNormativuluipentruproiectareantiseismică-indicativP100-92,avândcap.11şi12completateşimodificateînanul1996şipublicateînBuletinulConstrucţiilornr.11/1996) Rezultate;interpretări;concluzii 9.1. Datelerezultatedinexaminareavizuală,dinson-dajeşidecopertărisaudinaltesursedeinformaţiiprivindcomportareaîntimp,constândînnaturaşigravitateaeven-tualelordegradărişi/sauavarieri,caurmareadiferiteloracţiuniexercitatepeduratadeexploatarepânăînprezent; - cutremuredepământ; - încărcărigravitaţionale; - tasărialeterenuluidefundare; - coroziune; - diferenţedetemperatură; - exploatare; - condens; - igrasie; - acţiunibiologicededegradare(ciuperci,mucegai,insecteetc.); - explozii; - incedii;etc. 9.2. Dateprivindlucrăriledeintervenţii,deremediere(reparaţiişi/sauconsolidări)adegradărilorşi/sauaavariilorsemnalatelapunctulanterior,precumşiainfluenţeloracestorintervenţiiasupracomportăriiîntimpaconstrucţiilor. 9.3. Searatădacăşiîncemăsurăproiectuliniţialalconstrucţiei(relevee,dupăcaz)şisistemulstructuralres-pectăprevederileprescripţiilorînvigoarereferitoarelaalcătuireaşilaconformareaantiseismică. 9.4. Searatădacăşiîncemăsurăcondiţiiledeexecuţie,celedeexploatareşideîntreţinereaconstrucţieicorespundproiectuluiiniţialşicaietelordesarcini. 9.5. Interpretărileşiconcluziilevorficorelatecurezulta-tele,interpretărileşiconcluziileobţinuteprincelelaltemetodedeinvestigare. 10. Încercărinedistructive 10.1. rezultate; 10.2. interpretări; 10.3. concluzii; 10.4. corelarearezultatelorinterpretărilorşiconcluziilorstabiliteprinmetoda„încercărilornedistructive"cuceleobţinuteprincelelaltemetodedeinvestigaţie. 11. AplicareametodeiE2a(deevaluareanaliticăprincalcul,conformNormativuluipentruproiectareantiseismică,indicativP100-92,avândcap.11şi12completateşimodi-ficateînanul1996şipublicateînBuletinulConstrucţiilornr.11/1996) 11.1. Descriereametodologieicalculelorstructurale,cuprecizarea: - calculelormanuale; - calculelorautomateşiaprogramelordecalculauto-mataplicate; - schemeigraficeamodelelordecalculstructuralşiaipotezelorconsideratecorespunzătorprevederilorcap.5şi 6 şipunctelor11.4.3şi11.4.4dinNormativulP100-92(avândcap.11şi12completateşimodificateînanul1996); - justificării valorii coeficientului  (conform pct. 11.4.6 din cap. 11, completat şi modificat în anul 1996); - selectăriişijustificării,prinraţionamenteinginereşti,aelementelorstructuraleşiasecţiunilorcriticealeacestora(elementealesuprastructurii,aleinfrastructurii,alefundaţieisaualeterenuluidefundaţie),care,conformpct.11.4.2.(dinNormativulpentruproiectareantiseismică,indicativP100-92,avândcap.11şi12completateşimodificateînanul1996şipublicateînBuletinulConstrucţiilornr.11/1996),condiţioneazărezistenţaşistabilitateasistemuluistructural; - stabiliriiîncărcărilordecalcul(gravitaţionale,vânt,seismice). 11.2. Rezultateleverificăriisiguranţeisistemuluistructurallaacţiuneaîncărcărilorgravitaţionale 11.3. Rezultatelecalculeloreforturilorsecţionaleşialeverificărilorderezistenţăşirigiditatelaacţiuneaîncărcărilordingrupareaspecialăpentrusuprastructură,infrastructură,fundaţieşiterenuldefundare 11.4. Întoatecazurilesevorefectuaverificărileprevăzutelapct.11.4.8(dinNormativulP100-92,avândcap.11şi12completateşimodificateînanul1996),pen-truidentificareaposibilităţilordeproducereaunorrupericasante,precizându-serezultatele. 11.5. Moduldedeterminareşivaloareagraduluideasi-gurarelaacţiuniseismice„R"conformpct.11.4.5(dinNormativulP100-92,avândcap.11şi12completateşimodificateînanul1996) 11.6. Verificareaconformpct.11.4.5(dinNormativulP100-92,avândcap.11şi12completateşimodificateînanul1996).Sevadeterminagradulnominaldeasigurarelaacţiuniseismice-R. 11.7. Încazurileterenurilordefundarecutasăriimpor-tanteseprezintăverificărileprivindacţiuneatasărilordintrecutaleterenuluidefundare,precumşicelecaresuntdeaşteptatînviitor. 11.8. Rezultatelealtorverificări:sevaaveaînvedereMetodologiadeinvestigareazidăriilorvechi 11.9. InterpretarearezultatelorobţinuteprinmetodaE2a 11.10. ConcluziiprivindaplicareametodeiE2a 12. AplicareametodelorE2bşiE2c(deevaluareanali-ticăprincalculstaticşidinamicpostelastic)conformNormativuluipentruproiectareantiseismică,indicativP100-92,avândcap.11şi12completateşimodificateînanul1996şipublicateînBuletinulConstrucţiilornr.11/1996. 12.1. DescriereametodologieipotrivitmetodeiE2bşiE2c(conformNormativuluiP100-92,avândcap.11şi12completateşimodificateînanul1996) 12.2. AnalizarearezultatelorcalculelorstructuralestaticpostelasticE2bşidinamicpostelasticE2c,privitoarelacerinţeledeeforturisecţionale(derezistenţă),cerinţelededeplasare,cerinţelededisiparedeenergie,cerinţeledeductilitate 12.3. Efectuareaverificărilorpentruidentificareaposibi-lităţilordeproducereaunorrupericasante 12.4. Verificareacondiţieiderigiditate 12.5. Verificărilederezistenţăsefacpentrutoateele-mentelesistemuluistructural(suprastructură,infrastructură,fundaţii),precumşiasupraterenuluidefundare 12.6. Evaluareaniveluluideasigurareasistemuluistruc-turallaacţiuniseismice 12.7. InterpretarearezultatelorobţinuteprinmetodeleE2bşiE2c 12.8. ConcluziiprivindaplicareametodelorE2bşiE2c 13. Corelarearezultatelor,interpretărilorşiconcluziilordin: - metodeleE2a,E2bşiE2c; - raportulîncărcărilornedistructive cuceleobţinuteprincelelaltemetodedeinvestigare 14. Încadrareaconstrucţieiînclasederiscseismic(con-formpct.11.6.1dinNormativulpentruproiectareantiseis-mică,indicativP100-92,avândcap.11şi12completateşimodificateînanul1996şipublicateînBuletinulConstrucţiilornr.11/1996). 15. Soluţiiledeintervenţiepropuse: 15.1. Conformpct.12.2.1dinNormativulpentruproiec-tareantiseismică,indicativP100-92,avândcap.11şi12completateşimodificateînanul1996,soluţiiledeinter-venţietrebuiefundamentatedecătreexpertultehnicprinanalizadetaliatăaperformanţelorseismicealeconstrucţieişiaimplicaţiilortehnice,funcţionale,tehnologice,economicealeîncadrăriiînmediulconstruitetc. 15.2. Sevorexamina,deregulă,maimultesoluţiideintervenţie,sevaexaminaşijustificaposibilitatearealizăriilucrărilordeconsolidarefărăevacuarealocatarilor,cunive-luridiferitedereducerearisculuiseismic. 15.2.1. Fundamentareatehnicăasoluţiilorsefaceprinurmătoareleelemente: - necesitateaintervenţiilorînfuncţiededegradărileşideavariilestructuraleşinestructuraleconstatateşidecelepotenţialecaresepotdezvoltalaseismeputerniceviitoare,deinsuficienţacapacităţilorderezistenţă,deductilitateşidenivelulrisculuiseismicdeprăbuşiresaudeavarieregravă; - concepţiaintervenţiei(strategiaşiprincipiilesoluţiei)pentrufiecarevariantădeintervenţie; - descriereavariantelordeintervenţie;lafundamenta-reaşilapropunereadecizieideintervenţiesevorprezentacelpuţindouăsoluţii,dintrecareunaminimalădinpunctdevederealasigurăriiniveluluideprotecţieantiseismicăaferentcerinţelordestabilitateşirezistenţădefiniteprinLegeanr.10/1995privindcalitateaînconstrucţii,cupreci-zareaposibilităţilorrealedeexecuţieşiacosturiloresti-mate.Soluţiaminimalăvaaveaînvedereevitareaprăbuşiriiconstrucţiei(acolapsului),precumşiaaltorformecepotgenerarănirigravesaupierderidevieţiomeneşti,încazulproduceriiunorcutremurecucaracteris-ticileceluiconsideratînproiectareaantiseismicăconformNormativuluipentruproiectareantiseismică,indicativP100-92; - calculelestructuralepentrufiecarevariantădeinter-venţie,corespunzătoarepentruansamblulsistemuluistruc-turalconsolidat,pentrutoateelementelestructuraleconsolidatealesuprastructurii,infrastructuriişialefundaţieişipentrurestulelementelorneconsolidateşisecţiunilecri-ticealeacestora,carecondiţionează,conformpct.11.5.1(dinNormativulpentruproiectareantiseismică,indicativP100-92,avândcap.11şi12completateşimodificateînanul1996şipublicateînBuletinulConstrucţiilornr.11/1996),rezistenţaşistabilitateasistemuluistructuralconsolidat(suprastructura,infrastructuraşifundaţia). 15.2.2. Fundamentareafuncţională-sevaarătaprinplanşeledearhitecturăpecareseindicăintervenţiiledeconsolidareşireparaţie,precumşiimplicaţiileasuprafuncţionalităţiişiposibilităţiiderezolvarecorespunzătoare.Argumentareavaficuprinsăîncontextulmemoriuluitehnic. 15.2.3. Fundamentareatehnologieideexecuţie,laniveldesoluţiideprincipiuşiaprecierijustificateprivindnecesi-tatea,dupăcaz,aevacuăriilocatarilor.Sevoradopta,deregulă,tehnologiideexecuţiefărăevacuarealocatarilor. 15.2.4. Fundamentareaeconomicăsefacepebazădeantemăsurătorişievaluareacosturilorlucrărilorîndiverselevarianteprezentate(devizgeneral,inclusivdevizpeobiecte,structurat,conformprevederilorHotărâriiGuvernuluinr.376/1994,pecap.3,4şi5privindvaloareacheltuieli-lordenaturainvestiţiilorpentruproiectareaşiexecuţialucrărilorstrictlegatedereducerearisculuiseismic). 15.2.5. Fundamentareaprivindîncadrareaînmediulcon-struitsefacepebazacriteriilorspecifice. 16. Propunereadecizieideintervenţie-sevoraveaînvedereprevederileNormativuluideproiectareantiseis-mică,indicativP100-92,avândcap.12completatşimodi-ficatînanul1996. Pentruclădirileînscriseînlistacuprinzândmonumenteleistoriceşidearhitectură,precumşipentrucelesituateînzonedeprotecţieistoricăsevaobţineavizulinspectoratu-luipentruculturăjudeţean,respectivalmunicipiuluiBucureşti,privindsoluţiiledeintervenţiepropuse,pringrijaexpertuluitehnicatestatcareelaboreazăraportuldeexpertizătehnică. 17. Concluziileşipropunerileexpertului-sevorarătaoricealteconsiderentecareauimportanţăpentruclădireaexpertizatătehnic. Numărulşidataînregistrării........................... CONSILIULJUDEŢEAN/CONSILIULGENERALALMUNICIPIULUIBUCUREŞTINr............../......................... ANEXANr.29 lanormelemetodologice CONTRACT-CADRU nr............din............... pentruelaborarearaportuluideexpertizătehnicălaconstrucţiaexistentăcudestinaţiadelocuinţă ARTICOLUL1 Părţilecontractante Între:..........................................................................,experttehnicatestatpentrucerinţade (numeleşiprenumele) calitateA1-rezistenţăşistabilitate-conformCertificatuluideatestaretehnico-profesionalănr........./...............(emisdeMinisterulLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriuluiînbazaHotărâriiGuvernuluinr.731/1991)şiaHotărâriiGuvernuluinr.925/1995), autorizatcapersoanăfizicăsădesfăşoareactivităţiînmodindependentconformDecretului-legenr.54/1990şiHotărâriiGuvernuluinr.201/1990,cumodificărileulterioare,înbazaAutorizaţieinr.........../...............,emisăde........................................,codfiscalnr...................,contviramentnr......................,deschisla; sau angajatalpersoaneijuridiceautorizate................................................................................,cu (denumirea persoanei juridice autorizate) sediulînlocalitatea..................................,str..................nr................,codulpoştal, sectorul/judeţul.............,telefon............,fax..............,contviramentnr.................,deschisla.....................,cuobiectdeactivitateînregistratprivindexpertizareatehnicăîndomeniulcon-strucţiilorcivileşiînmatriculatălaoficiulregistruluicomerţuluidepelângăCameradeComerţşiIndustrie..............subnr.........,codulfiscalnr..........,reprezentatăprin, (numeleşiprenumele) deţinândfuncţiade.....................,încalitatedeşidenumitîncontinuareexpert,pedeoparte,şi Proprietar/Asociaţiadeproprietaridinlocalitatea, str...........................................nr..............,codulpoştal............,sectorul/judeţul, codulfiscalnr...............,reprezentat(ă)prinproprietar/preşedinteleasociaţieideproprietari ., (numeleşiprenumele,dateledeidentificareaproprietarilorpersoanefizice,B.I.seria....nr....,emisde.........ladatade.) încalitatedeşidenumitîncontinuarebeneficiar,şi Consiliuljudeţean............................/ConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,cusediulînlocalitatea.........................,str........................nr........,reprezentatprin................................,încali- tate de ordonator de credite şi investitor şi denumit în continuare investitor (pentru spaţiile cu des- tinaţia de locuinţă, proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale şi a agenţilor economici - societăţi comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome), pe de altă parte, s-aîncheiatprezentulcontractpentruelaborarearaportuluideexpertizătehnică. ARTICOLUL2 Obiectulcontractului Contractularecaobiectelaborarearaportuluideexpertizătehnicăpentruconstrucţiacudes-tinaţiadelocuinţă,situatăînlocalitatea.................,str...............nr......,sectorul........,codulpoştal.........,înconformitatecuprevederileOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente,republicată,cumodificărileulterioare.Construcţiaexistentăcudestinaţiadelocuinţăesteînscrisălapoziţia...........dinlistadeprio- rităţipeanul.........,propusădeConsiliulLocal...............şiaprobatădeConsiliuljudeţean................./ConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,cuvizainspecţieijudeţene,respec-tivamunicipiuluiBucureşti,înconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiamenajareateritoriului. )HotărâreaGuvernuluinr.731/1991afostabrogatăprinHotărâreaGuvernuluinr.925/1995,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.286din11decembrie1995. )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. ARTICOLUL3 Duratacontractului PrevederileprezentuluicontractintrăînvigoareladatavizăriişiînregistrăriiluilaConsiliuljudeţean....................../ConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti. TermenuldepredarearaportuluideexpertizătehnicălaConsiliuljudeţean ............................./ConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureştieste......................... ARTICOLUL4 Valoareacontractului,corespunzătoarespaţiilorcudestinaţiadelocuinţă Conformdevizuluidecheltuielianexatoferteiadjudecateprintr-oprocedurădeachiziţiepublică1),valoareaprezentuluicontract(determinatădindevizuldecheltuieliproporţionalcucota-parteindivizădinproprietateacomunăaferentăspaţiilorcudestinaţiadelocuinţădinimobil)estede2)..................lei,dincare: - elaborarearaportuluideexpertizătehnică3)lei; - T.V.A.4)lei. ARTICOLUL5 Obligaţiilepărţilorcontractante 5.1. Obliga'iileexpertului Expertulseobligă: 5.1.1. -săprezinte(încopiianexatelaprezentulcontract): - autorizaţiaemisădeconsiliullocal,potrivitDecretului-legenr.54/1990,pentrudesfăşura-reaînmodindependentaactivităţiideexpertizaretehnicăpentrucerinţadecalitateA1-rezis-tenţăşistabilitate-saucertificatuldeînmatricularelaoficiulregistruluicomerţuluidepelângăCameradeComerţşiIndustrieşistatutulsocietăţiicomerciale,dincaresărezulteautorizareaacesteiapentruactivitateadeexpertizaretehnicăcorespunzătoarecategorieideconstrucţiicefaceobiectulprezentuluicontract,precumşicontractulîncheiatcuexpertultehnicatestat; - certificatuldeatestaretehnico-profesionalăpentrucerinţadecalitateA1-rezistenţăşistabilitate-alexpertuluitehnicatestatcareelaboreazăraportuldeexpertizătehnică; 5.1.2. -săîntocmeascăraportuldeexpertizătehnicăaconstrucţieicudestinaţiadelocuinţă,curespectarea: - conţinutului-cadrualraportuluideexpertizătehnică,potrivitmodeluluiprezentatînanexanr.26; - Normativuluipentruproiectareaantiseismicăaconstrucţiilordelocuinţe,social-culturale,agrozootehniceşiindustriale-indicativP100-92,avândcap.11şi12completateşimodificateînanul1996şirepublicateînBuletinulConstrucţiilornr.11/1996,şiareglementărilortehniceînvigoareîndomeniulconstrucţiilor; 5.1.3. -săidentificeînterenconstrucţiaşisăstabileascădacăaceastaasuferitavariicaurmareaseismelorşi,înfuncţiedeceleconstatate,săînceapăelaborarearaportuluideexpertizătehnică,curespectareaprevederilorlegale; 5.1.4. -săprezintemaimultesoluţiideintervenţie,darcelpuţindouăsoluţii,dintrecareunaminimalădinpunctdevederealasigurăriiniveluluideprotecţieantiseismicăaferentcerinţelordestabilitateşirezistenţădefiniteprinLegeanr.10/1995privindcalitateaînconstrucţii,cupreci-zareaposibilităţilorrealedeexecuţieşiacosturilorestimatepentrufiecaresoluţie,şicaresănuimplice,deregulă,evacuareatotalăalocatarilorpeperioadaexecuţieilucrărilordeintervenţie(deconsolidare); 5.1.5. -sănuelaborezeînregimdesubproiectareraportuldeexpertizătehnicăcefaceobiectulprezentuluicontract; 5.1.6. -lasolicitareaproiectantului,săconfirmeprintr-unreferatşiprinştampilareaproiec-tuluitehniccăacestarespectăsoluţiadeintervenţiedinraportuldeexpertizătehnică; 5.1.7. -săîntocmeascăperăspundereasadocumentaţiadepostcalcul,conformsituaţieidinterenşiînlimitavaloriicontractate; 5.1.8. -săpredeasintezaşiraportuldeexpertizătehnicăînsuşitedecătreproprietar/aso-ciaţiadeproprietari,împreunăcudocumentaţiadepostcalcul,latermenuldepredarestabilitprincontract,cuştampilaşisemnăturaexpertuluitehnicatestatşicuavizelenominalizateînsintezaraportuluideexpertizătehnică,potrivitmodeluluiprezentatînanexanr.1,dupăcumurmează: - douăexemplarebeneficiarului(dintrecareunexemplarseanexeazălacarteatehnicăaconstrucţiei); 1)Potrivitprevederilorart.11dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994. 2)Rd.13Adindevizuldecheltuieli. 3)Rd.11Adindevizuldecheltuieli. 4)Rd.12dindevizuldecheltuieli(calculatădeplătitoriideT.V.A.,curespectareaprevederilorlegale). - douăexemplareinvestitorului(dintrecareunexemplarseînainteazăMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriuluişiunexemplarsearhiveazădecătrecomisiajudeţeană,respec-tivamunicipiuluiBucureşti,deapărareîmpotrivadezastrelor); - unexemplarconsiliuluilocal(caresearhivează). 5.2. Obliga'iilebeneficiarului Beneficiarulseobligă: 5.2.1. -săanexezelaprezentulcontractcopiedepetabelulnominalcuprinzândproprieta-rii,pedestinaţiialespaţiilor(locuinţeşi,respectiv,altedestinaţii),cotele-părţiindivizedeţinutedinproprietateacomună(conformactelordeproprietate)şisemnăturileproprietarilor,potrivitmodeluluiprezentatînanexanr.3. 5.2.2. -săpunăladispoziţieexpertului,pentruconsultare,carteatehnicăaconstrucţiei,peperioadaelaborăriiraportuluideexpertizătehnică; 5.2.3. -săasigure: • facilitareaexaminăriidecătreexpertaconstrucţieicudestinaţiadelocuinţă,careseexper-tizeazătehnic; • facilitareaefectuăriidecătreexpertasondajelorşidecopertărilornecesare,cucondiţiaexecutăriirefacerilor. 5.3. Obliga'iileinvestitorului Investitorulseobligă: 5.3.1. -săverificedocumentaţiaprimită,săacordevizadecontrolfinanciarpreventivşisăîntocmeascădecontuljustificativpotrivitmodeluluiprezentatînanexanr.12,pecare,cuvizains-pecţieijudeţene,respectivamunicipiuluiBucureşti,înconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiame-najareateritoriului,îlvaremiteMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriuluiîndouăexemplare,împreunăcuunexemplardinprezentulcontract,semnatşivizat; 5.3.2. -săefectueze,întermende3zilelucrătoaredelaprimireasumeiîncontprintre-zorerie,plataîncontulexpertuluinominalizatîndecontuljustificativ. ARTICOLUL6 Răspundericontractuale;alteclauze 6.1. -Expertul,beneficiarulşiinvestitorulrăspundderespectareacerinţelorşiobligaţiilorimpuseprin: - Legeanr.10/1995privindcalitateaînconstrucţiişiprinHotărâreaGuvernuluinr.766/1997pentruaprobareaunorregulamenteprivindcalitateaînconstrucţii; - OrdonanţaGuvernuluinr.20/1994privindreducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexis-tente,republicată,cumodificărileulterioare; - HotărâreaGuvernuluinr.925/1995privindaprobareaRegulamentuluideverificareşiexpertizaretehnicădecalitateaproiectelor,aexecuţieilucrărilorşiaconstrucţiilor; - Legeanr.50/1991privindautorizareaexecutăriiconstrucţiilor,republicată,şiprinHotărâreaGuvernuluinr.525/1996pentruaprobareaRegulamentuluigeneraldeurbanism,cumodificărileşicompletărileulterioare. 6.2. -Investitorulmonitorizeazăacţiuneadeexpertizare,răspunzânddeutilizareaeficientăafonduriloraferentetransferatedelabugetuldestatpentrureducerearisculuiseismiclacon-strucţiacudestinaţiadelocuinţă. 6.3. -Părţilecontractantepotstabili,decomunacord,şialteclauzecontractuale,cucondiţiacaacesteasănuafectezeclauzeleprezentuluicontract-cadruşisănucontravinăpreve-derilorlegale. ARTICOLUL7 Decontareacontravaloriicontractului,corespunzătoarespaţiilorcudestinaţiadelocuinţă 7.1. -Potrivitprevederilorart.5lit.a)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994,republicată,cumodificărileulterioare,decontareacontravaloriicontractului,corespunzătoarespaţiilorcudes-tinaţiadelocuinţă(valoaredeterminatădindevizuldecheltuieli,proporţionalcucota-parteindivizădinproprietateacomunăaferentăspaţiilorcudestinaţiadelocuinţădinimobil)seasigurăînlimitatransferurilordelabugetuldestat,stabiliteanualcuaceastădestinaţie,înbugetulMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriuluişirepartizateconsiliuluijudeţean./Consiliului GeneralalMunicipiuluiBucureşti. 7.2. -Alocaţiadelabugetuldestatnusedatoreazăşinusepoateplăti,dacănusuntobţinutetoateavizele,acordurileşiaprobărilepeniveluriierarhice,conformprevederilorlegaleşiobligaţiilorcontractuale. ARTICOLUL8 Dispoziţiifinale 8.1. -Pentrudecontareacontravaloriielaborăriiraportuluideexpertizătehnicăaferentăspaţiilorcualtădestinaţiedecâtaceeadelocuinţă,expertulurmeazăsăîncheie,dupăcaz,con-tracte,acteadiţionalelaprezentulcontract,cuproprietarii/deţinătorii,persoanejuridice,aispaţiilorrespective. 8.2. -ContractulsemnatîntrepărţilecontractantefărărespectareaprevederilorOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994,republicată,cumodificărileulterioare,estelovitdenulitate. 8.3. -Prezentulcontracts-aîncheiatastăzi...........în4(patru)exemplare,toatecuvaloaredeoriginal,semnatedepărţilecontractanteşivizatedeConsiliuljudeţean/ConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti,dintrecare:unexemplarpentrubeneficiar,unexemplarpentruexpert,douăexemplarepentruinvestitor. ExpertBeneficiarInvestitor (persoanajuridicăautorizată),(pentruspaţiilecudestinaţia(pentruspaţiilecudestinaţia delocuinţă1)),delocuinţă), ........................................................................................................................................... (numele,prenumele,(numele,prenumele,(numele,prenumele,semnăturaşiştampila)funcţiaşisemnătura)funcţia,semnăturaşiştampila) Experttehnicatestat, .............................................. (numele,prenumele,semnăturaşiştampila) Vizat2) CompartimentefuncţionalealeConsiliuluiConsiliullocal3)judeţean................./ConsiliuluiGeneral.............................................. alMunicipiuluiBucureşti(numele,prenumele,funcţia,semnăturaşiştampila) ................................................................. (numele,prenumele,funcţia,semnăturaşiştampila) -Direcţiageneralădeurbanism,amenajareateritoriuluişilucrăripublice/Departamentulpatrimoniuluiimobiliar ....................................................................................... (numele,prenumele,funcţia,semnăturaşiştampila) -Direcţiageneralăbuget-finanţe ....................................................................................... (numele,prenumele,funcţia,semnăturaşiştampila) -Controlfinanciarpreventiv ....................................................................................... (numele,prenumele,funcţia,semnăturaşiştampila) -Oficiuljuridic ....................................................................................... (numele,prenumeleşisemnătura) 1)proprietateprivatăapersoanelorfiziceoriaflateînproprietateasauînadministrareaunităţiloradministrativ-teri-torialeşiaagenţiloreconomici-societăţicomercialecucapitalmajoritardestatsauregiiautonome. 2)potrivitobligaţiilorşirăspunderilorconsiliilorjudeţene........................................../ConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucureşti,prevăzuteînOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente. 3)înacăruirazădeautoritateestesituatăconstrucţiacudestinaţiadelocuinţă. ANEXĂ laContractuldeexpertizătehnicănr...i....... DEVIZDECHELTUIELI pentruelaborarearaportuluideexpertizătehnicălaconstrucţiacudestinaţiadelocuinţăsituatăînlocalitatea(sectorul).........,str..................nr........,judeţul/municipiulBucureşti Valoareadincare: Nr.Articoledecalculaţiedevizului- crt.şielementedecalcultotal(A)(B) -lei--lei--lei- 1. Materiale1) 2. Manoperă(...........nr.orex.lei/oră) 3. TOTALI-CHELTUIELIDIRECTE(rd.1 rd.2) 4. [.......%(Cotăasigurărisociale) .......%(Ajutorde şomaj) .......%(Fondderisc) .......%(Asigurărisocialedesănătate) ........]2)xrd.2 5. TOTALII-CHELTUIELI(rd.3 rd.4) 6. Cheltuieliindirecte(..........%xrd.5) 7. TOTALIII-CHELTUIELI(rd.5 rd.6) 8. Profit3)(........%xrd.7) 9. TOTALIV-CHELTUIELI(rd.7 rd.8) 10. Colaboratori4)(exclusivT.V.A.) 11. TOTALV-CHELTUIELI(rd.9 rd.10) 12. T.V.A.5)(........%dinrd.11) 13. TOTAL GENERAL6): (rd. 11 rd. 12) NOTĂ: (A) :valoareaaferentăspaţiilorexistentecudestinaţiadelocuinţă(valoaredeterminatăpro-porţionalcucota-parteindivizădinproprietateacomunăaferentăspaţiilorcudestinaţiadelocuinţădinimobil); (B) :valoareaaferentăspaţiilorcualtădestinaţie(valoaredeterminatăproporţionalcucota-parteindivizădinproprietateacomunăaferentăspaţiilorcualtădestinaţiedinimobil-sediidesocietăţicomerciale,birouri,magazine,depozite). PRECIZARE: Îngeneral,unblocdelocuinţepoateficompusdintr-unulsaumaimultetronsoane: • tronsoanele realizate printr-un proiect distinct (unicat) sunt denumite tronsoane unicat; • tronsoanele realizate pe baza aceluiaşi proiect refolosibil sunt denumite tronsoane refolosi- bile; pentru aceste tronsoane cheltuielile de expertizare tehnică pot fi de până la 20% din cheltu- ielile aferente tronsonului de bază. Răspundempentrulegalitatea,realitateaşiexactitateadatelorînscriseînprezentuldevizdecheltuieli. ExpertExperttehnicatestat (persoanajuridicăautorizată),(persoanafizicăautorizată), .................................................................................................. (numele,semnăturaşiştampila)(numele,semnăturaşiştampila) 1)pebazădedocumentelegaledeplată,strictlegatedeelaborarearaportuluideexpertizătehnicăşicarenuseregăsescincluse,potrivitprevederilorlegale,înaltearticoledecalculaţie. 2)conformprevederilorlegale. 3)maximum10%. 4)dupăcaz,însituaţiaîncarenuseincludeînmanoperă-rd.2,pentruîncercărinedistructiveşi/saustudiigeotehnice,stabilitecaoportuneşinecesaredecătreexpertultehnicatestat,curespectareaprevederilorNormativuluipentruproiectareaantiseismicăaconstrucţiilordelocuinţe,social-culturale,agrozootehniceşiindustriale-indicativP100-92,avândcap.11şi12modificateşicompletateînanul1996şipublicateînBuletinulConstrucţiilornr.11/1996(pct.11.5-Încercărinedistructive),pebazădedocumentelegaledeplatăanexate. 5)calculatădeplătitoriideT.V.A.curespectareaprevederilorlegale. 6)Valoareadinofertăacceptatăînurmadesfăşurăriiuneiproceduridelicitaţiepublicăestemaximală(nupoatefimajoratălaîncheiereacontractuluideexpertizareşiniciulteriorpetoatăperioadaderulăriicontractului). CONSILIULJUDEŢEAN./ CONSILIULGENERALALMUNICIPIULUIBUCUREŞTI Nr........./................ ANEXANr.30 lanormelemotodologice CONTRACT-CADRU nr...........din............... pentruproiectarealucrărilordeintervenţie(consolidare)laconstrucţiaexistentăcudestinaţiadelocuinţă,încadratăprinraportuldeexpertizăînclasaIderiscseismic ARTICOLUL1 Părţilecontractante Între: ..................................................................................,cusediulînlocalitatea, (denumireapersoaneijuridiceautorizate) str....................................nr.......,codulpoştal..........,sectorul.......,telefon.........,fax, contviramentnr.............,deschisla.......................................,cuobiectdeactivitateînregistratprivindproiectareaîndomeniulconstrucţiilorcivile,şiînmatriculatălaoficiulregistruluicomerţuluidepelângăCameradeComerţşiIndustrie....................................subnr.........................,codulfiscalnr...................,reprezentatăprin.................................................................................,deţinând (numeleşiprenumele) funcţiade, încalitatedeşidenumitîncontinuareproiectant,pedeoparte,şi Proprietar/Asociaţiadeproprietaridinlocalitatea, str...............................................nr...................,codulpoştal....................sectorul/judeţul, codulfiscalnr.......................,reprezentat(ă)prinproprietar/preşedinteleasociaţieideproprietari ., (numeleşiprenumele,dateledeidentificareaproprietarilorpersoanefizice,B.I.seria...nr.....,emisde...........ladatade) încalitatedeşidenumitîncontinuarebeneficiar, şi Consiliul judeţean ................./ Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu sediul în locali- tatea ................., str. ........... nr. ......, reprezentat prin ....................., în calitate de ordonator de credite şi investitor şi denumit în continuare investitor (pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă, proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale şi a agenţilor economici - societăţi comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome), pe de altă parte, s-aîncheiatprezentulcontractpentruproiectarealucrărilordeintervenţie(consolidare). ARTICOLUL2 Obiectulcontractului Contractul-cadruarecaobiectproiectarea1)lucrărilordeintervenţie(consolidare)pentrucon-strucţiacudestinaţiadelocuinţă,situatăînlocalitatea.........,str......nr.......,sectorul......,codulpoştal.....,expertizatătehnicînanul......şiîncadratăprinraportuldeexpertizătehnică(dupăcaz,prinnotatehnicăjustificativă2))înclasaIderiscseismicdecătreexpertultehnicatestat, nominalizatălapoziţiadinListanr...../....(anexatăîncopie). 1)potrivitprevederilorart.7dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994). 2)potrivitprevederilorart.3dinOrdinulcomunalministruluidelegatpelângăprimul-ministrupentrucoordonareaSecretariatuluiGeneralalGuvernuluişiaDepartamentuluipentruAdministraţiePublicăLocalăşialministruluilucrărilorpubliceşiamenajăriiteritoriuluinr.770-6.173/NN,publicatînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.264/1997. )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. Contractuldeproiectarecuprinde: - elaborareadocumentaţiei,pefazedeproiectare: • studiuldefezabilitate; • proiectultehnic,caieteledesarcini,listelecuprinzândcantităţiledelucrări,detaliiledeexecuţie; - verificareadocumentaţiei,pefazedeproiectare,decătreverificatoritehniciatestaţipen-trucerinţeledecalitateimpuseprinLegeanr.10/1995privindcalitateaînconstrucţiişiînconfor-mitatecuRegulamentuldeverificareşiexpertizaretehnicădecalitateaproiectelor,aexecuţieilucrărilorşiconstrucţiilor,aprobatprinHotărâreaGuvernuluinr.925/1995; - obţinereadecătreproiectantaavizelorşiacordurilornominalizateînCertificatuldeurba-nismnr.................din.............................,emisde.................................................,precumşiîn obligaţiilecontractuale. ARTICOLUL3 Duratacontractului PrevederileprezentuluicontractintrăînvigoareladatavizăriişiînregistrăriilaConsiliuljudeţean......................./ConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti. Termeneledepredareadocumentaţieideproiectare,pefaze,laConsiliuljudeţean ......................./ConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureşti(cuverificările,avizeleşiacordurilenomi-nalizateîncertificatuldeurbanismşiînobligaţiilecontractuale)sunt: - Studiuldefezabilitate; - Proiectultehnic,caieteledesarcini,listelecuprinzândcantităţiledelucrări,detaliiledeexecuţie............................................................ ARTICOLUL4 Valoareacontractului-cadrucorespunzătoarespaţiilorcudestinaţiadelocuinţă Conformdevizuluidecheltuielianexatoferteiadjudecateprintr-oprocedurădeachiziţiepublică3),valoareaprezentuluicontract(determinatădindevizuldecheltuieliproporţionalcucota-parteindivizădinproprietateacomunăaferentăspaţiilorcudestinaţiadelocuinţădinimobil)estede4)........................................lei,dincare: - proiectarealucrărilordeintervenţie(consolidare)5)lei; - T.V.A.6)lei, lacareseadaugăcheltuielipentruavizeşiacordurinominalizateîncertificatuldeurba-nism7).....................lei,decontabilepebazădechitanţefiscale(proporţionalcucota-parteindivizădinproprietateacomunăaferentăspaţiilorcudestinaţiadelocuinţădinimobil). ARTICOLUL5 Obligaţiilepărţilorcontractante Proiectantulseobligă: 5.1. Obligaţiileproiectantului 5.1.1. săconstituiegaranţiapentruaplicabilitateaproiectului;garanţiapentruaplicabilitateaproiectuluiîncuantumde5%dinvaloareacontractuluideproiectareseconstituieastfel: - înaintedesemnareacontractuluideproiectaredingaranţiadeparticiparecaresevarsăînavansdecătreproiectant(ofertantulcâştigător)încontuldegaranţiideschisdeacestalaDirecţiatrezorerie; - prinreţineredecătreinvestitordinfacturadeplatăladecontareaproiectăriipânălacon-curenţasumeicorespunzătoareprocentuluide5%dinvaloareacontractuluideproiectare; 3)potrivitprevederilorart.11dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994). 4)Rd.13Adindevizuldecheltuieli. 5)Rd.11Adindevizuldecheltuieli. 6)Rd.12dindevizuldecheltuieli(calculatădeplătitoriideT.V.A.,curespectareaprevederilorlegale). 7)Rd.14dindevizuldecheltuieli. )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72/1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. 5.1.2. săprezinte(încopiianexatelaprezentulcontract): - certificatuldeînmatricularelaoficiulregistruluicomerţuluidepelângăCameradeComerţşiIndustrie; - statutulsocietăţiicomerciale,dincaresărezulteautorizareaacesteia,capersoanăjuri-dică,pentruactivitateadeproiectareîndomeniulconstrucţiilorcivile; 5.1.3. săîntocmeascăstudiuldefezabilitate,proiectultehnic,listelecuprinzândcantităţiledelucrărişidetaliiledeexecuţieprivindconsolidareaconstrucţieicudestinaţiadelocuinţă,cures-pectarea: - temeideproiectare; - conţinutului-cadrualproiectelor,pefazedeproiectare,conformOrdinuluicomunalminis-truluifinanţelorşialministruluilucrărilorpubliceşiamenajăriiteritoriuluinr.784-34/N/1998pentruaprobareaNormelormetodologiceprivindconţinutul-cadrudeorganizarealicitaţiilor,prezentareaofertelor,adjudecare,contractareşidecontareaexecuţieilucrărilorcumodificărileulterioare; - metodologieideelaborareadevizuluigeneral,aprobatăprinHotărâreaGuvernuluinr.376/1994,completatăşimodificatăprinHotărâreaGuvernuluinr.600/1998,nominalizându-sedistinctîncadrulpoziţiei3.5dindevizulgeneralcheltuielilepentruasistenţătehnicăpefazeledeterminante,precumşicheltuielileprivinddirigenţiadeşantier; - NormativuluideproiectareantiseismicăP100-92,avândcap.11şi12completateşimodi-ficateînanul1996şipublicateînBuletinulConstrucţiilornr.11/1996,şiacelorlaltenormativetehniceînvigoare; 5.1.4. sănuelaborezeînregimdesubproiectaredocumentaţiacefaceobiectulprezentuluicontract; 5.1.5. săobţinăpentrusoluţiadeintervenţie(consolidare)adoptatăvizaexpertuluitehniccareaîntocmitexpertizatehnică.Dacăseadoptăosoluţiedeintervenţie(consolidare)diferitădeceapropusădeexpertînraportuldeexpertizătehnică(pentrusatisfacereacerinţelorimpusedebeneficiar),aceastapoatefiînsuşitădeunexperttehnicatestatpentrucerinţadecalitateA1-rezistenţăşistabilitate,angajatalproiectantului; 5.1.6. săţinăseamadeposibilităţiletehnicederealizarealucrărilor,cumenţinereafuncţionăriiclădiriipeperioadaexecutăriilucrărilordeintervenţie(consolidare),avându-seînvedererespectareacerinţelorprivindnormeledeprotecţieamuncii,igienaşisănătateaoamenilor; 5.1.7. săobţinăavizul,dinpunctdevederetehnic,alcomisieitehnicepentrureducerearis-culuiseismicalconstrucţiilordincadrulConsiliuluitehnicsuperioralMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriuluipentrusoluţiadeintervenţie(consolidare)prezentatălafazadestudiudefezabilitate; 5.1.8. săacordeasistenţătehnicăînfazeledeterminantealelucrărilordeintervenţie(conso-lidare); 5.1.9. sătreacădelaofazădeproiectarelaaltanumaidupăaprobareadecătreinvestitorşibeneficiarafazeianterioare;proiectantulareobligaţiasăprezintespreaprobaredocumentaţiaelaboratăpefazedeproiectareşisăintroducătoatecompletărilecaredecurgdinavizeşiacor-duri,cucondiţiacaacesteasănuconstituiecompletărisaumodificărialetemeideproiectare; 5.1.10. săîntocmească,perăspundereasa,documentaţiadepostcalcul,conformsituaţieidinterenşiînlimitavaloriicontractate; 5.1.11. săpredeadocumentaţiacompletăîn5(cinci)exemplare,pefazedeproiectare,cuprinzândpiesescriseşidesenate,latermenelestabiliteprincontract,cusemnăturileautoruluiproiectului,aleverificatorilorpespecialităţiimpuseprinproiect,avizeleşiacordurilenominalizateîncertificatuldeurbanismşiînobligaţiilecontractuale,dupăcumurmează: - douăexemplarebeneficiarului; - treiexemplareinvestitorului. Beneficiarulseobligă: 5.2. Obligaţiilebeneficiarului 5.2.1. săanexezelaprezentulcontracturmătoareledocumente(încopie): • sintezaraportuluideexpertizătehnică(dupăcaz,notatehnicăjustificativă)laconstrucţiacudestinaţiadelocuinţăîncadratăînclasaIderiscseismic; • hotărârea1)proprietarului/asociaţieideproprietariprivindaprobareadecizieideintervenţie,potrivitmodeluluiprezentatînanexanr.15; 1)potrivitprevederilorart.2dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994. • tabelulnominalcuprinzândproprietariipedestinaţiialespaţiilor(locuinţeşi,respectiv,altedestinaţii),cotele-părţiindivizedeţinutedinproprietateacomună(conformactelordeproprietate)şisemnăturaproprietarilor,potrivitmodeluluiprezentatînanexanr.17; • declaraţiile-angajament1)aleproprietarilor,privindcontinuarealucrărilordeintervenţie(con-solidare),potrivitmodeluluiprezentatînanexanr.18; 5.2.2. săpunăladispoziţieproiectantului,pentruconsultare,carteatehnicăaconstrucţiei; 5.2.3. săasigure: • facilitareaexaminăriidecătreproiectantaconstrucţieicudestinaţiadelocuinţăafectatădeseisme; • facilitareaefectuăriidecătreproiectantasondajelorşidecopertărilornecesare. 5.3. Obligaţiileinvestitorului Investitorulseobligă: 5.3.1. săurmărească: • obţinereadecătreproiectantaavizelorşiacordurilorprevăzuteîncertificatuldeurbanism; • verificareaproiectului,pefaze,decătrespecialiştiverificatorideproiecte,atestaţipespe-cialităţi; 5.3.2. săasigureemitereaautorizaţieideconstruirepentrulucrărideconsolidare,pebazadocumentaţieiîntocmitedeproiectant; 5.3.3. săaprobe,împreunăcubeneficiarul,documentaţiapefazeprivindproiectarealucrărilordeintervenţie(consolidare); 5.3.4. săverificedocumentaţiaprimită,săacordevizadecontrolfinanciarpreventivşisăîntocmeascădecontuljustificativpotrivitmodeluluiprezentatînanexanr.21,pecare,avândvizainspecţieijudeţeneînconstrucţii,lucrăripublice,urbanismşiamenajareateritoriului,respectivamunicipiuluiBucureşti,îlvaremiteMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajăriiTeritoriului,îndouăexemplare,împreunăcuunexemplarsemnatşivizatdinprezentulcontract. 5.3.5. săefectueze,întermende3zilelucrătoaredelaprimireasumeiîncontprintrezorerie,plataîncontulproiectantuluinominalizatîndecontuljustificativ,dincaresereţinediferenţapânăla5%dinvaloareacontractuluideproiectare,încontulgaranţieideaplicabilitateaproiectului; 5.3.6. sărestituieproiectantuluigaranţiadeaplicabilitateaproiectuluilasemnareaprocesu-lui-verbalderecepţielaterminareaexecuţieilucrărilordeintervenţie(consolidare),încondiţiilein-existenţeivreunuiprejudiciudinculpaexclusivăaproiectantului. ARTICOLUL6 Răspundericontractuale.Alteclauze 6.1. Proiectantul,beneficiarulşiinvestitorulrăspundderespectareacerinţelorşiobligaţiilorimpuse,prin: - Legeanr.10/1995privindcalitateaînconstrucţiişiprinHotărâreaGuvernuluinr.766/1997pentruaprobareaunorregulamenteprivindcalitateaînconstrucţii; - OrdonanţaGuvernuluinr.20/1994; - HotărâreaGuvernuluinr.925/1995privindaprobareaRegulamentuluideverificareşiexpertizaretehnicădecalitateaproiectelor,aexecuţieilucrărilorşiconstrucţiilor; - Legeanr.50/1991privindautorizareaexecutăriiconstrucţiilorşiunelemăsuripentrurea-lizarealocuinţelor,republicată,şiprinHotărâreaGuvernuluinr.525/1996pentruaprobareaRegulamentuluigeneraldeurbanism,cumodificărileulterioare. 6.2. Investitorulmonitorizeazăacţiuneadeproiectare,răspunzânddeutilizareaeficientăafonduriloraferentetransferatedelabugetuldestatpentrureducerearisculuiseismiclaconstrucţiacudestinaţiadelocuinţăîncadratăînclasaIderiscseismic. 6.3. Părţilecontractantepotstabili,decomunacord,şialteclauzecontractuale,cucondiţiacaacesteasănuafectezeclauzeledinprezentulcontract-cadruşisănucontravinăprevederilorlegale. ARTICOLUL7 Decontareacontravaloriicontractului,corespunzătoarespaţiilorcudestinaţiadelocuinţă 7.1. Potrivitprevederilorart.7dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994,decontareacontravalo-riicontractului,corespunzătoarespaţiilorcudestinaţiadelocuinţă(valoaredeterminatădindevizuldecheltuieli,proporţionalcucota-parteindivizădinproprietateacomunăaferentăspaţiilorcudes-tinaţiadelocuinţădinimobil),seasigurăînlimitatransferurilordelabugetuldestatstabiliteanualcuaceastădestinaţieînbugetulMinisteruluiLucrărilorPubliceşiAmenajareaTeritoriuluişirepar-tizateconsiliilorjudeţene/ConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucureşti. 1)potrivitprevederilorart.7dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994. 7.2. Alocaţiadelabugetuldestatnusedatoreazăşinusepoateplăti,dacănusuntobţinutetoateavizele,acordurileşiaprobărilepeniveluriierarhice,conformprevederilorlegaleşiobligaţiilorcontractuale. ARTICOLUL8 Dispoziţiifinale 8.1. Pentrudecontareacontravaloriiproiectăriilucrărilordeconsolidare,aferentăspaţiilorcualtădestinaţiedecâtaceealocuinţă,proiectantulurmeazăsăîncheiecontracte,dupăcazacteadiţionalelaprezentulcontract,cuproprietarul/deţinătoriipersoanejuridiceaispaţiilorrespective. 8.2. Contractulsemnatîntrepărţilecontractante,fărărespectareaprevederilorOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994,estelovitdenulitate. 8.3. Prezentulcontracts-aîncheiatazi...............................în4(patru)exemplare,toatecuvaloaredeoriginal,semnatedepărţilecontractanteşivizatedeConsiliuljudeţean/Consiliul GeneralalMunicipiuluiBucureşti,dincare:unexemplarpentruproiectant,unexemplarpentrubeneficiarşidouăexemplarepentruinvestitor. Proiectant Beneficiar Investitor (persoanajuridicăautorizată), (pentruspaţiilecudestinaţia (pentruspaţiilecudestinaţia delocuinţă1)), delocuinţă), ................................................ ........................................ ................................................... (numele,prenumele, (numele,prenumele, (numele,prenumele,funcţia, semnăturaşiştampila) funcţia,semnătura) semnăturaşiştampila) Vizat2) CompartimentefuncţionalealeConsiliuluiConsiliullocal3)judeţean................./ConsiliuluiGeneral.............................................. alMunicipiuluiBucureşti(numele,prenumele,funcţia,semnăturaşiştampila) ................................................................. (numele,prenumele,funcţia,semnăturaşiştampila) -Direcţiageneralădeurbanism,amenajareateritoriuluişilucrăripublice/Departamentulpatrimoniuluiimobiliar ....................................................................................... (numele,prenumele,funcţia,semnăturaşiştampila) -Direcţiageneralăbuget-finanţe ....................................................................................... (numele,prenumele,funcţia,semnăturaşiştampila) -Controlfinanciarpreventiv ....................................................................................... (numele,prenumele,funcţia,semnăturaşiştampila) -Oficiuljuridic ....................................................................................... (numele,prenumeleşisemnătura) 1)proprietateprivatăapersoanelorfiziceoriaflateînproprietateasauînadministrareaunităţiloradministrativ-teri-torialeşiaagenţiloreconomici-societăţicomercialecucapitalmajoritardestatsauregiiautonome. 2)potrivitobligaţiilorşirăspunderilorconsiliilorjudeţene/ConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucureşti,prevăzuteînOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente. 3)înacăruirazădeautoritateestesituatăconstrucţiacudestinaţiadelocuinţă. ANEXĂ laContractuldeproiectarenr.....i.... DEVIZDECHELTUIELI pentruproiectarealucrărilordeintervenţie(consolidare)laconstrucţiaexistentăcudestinaţiadelocuinţă,situatăînlocalitatea(sectorul).....................,str.............................................nr., judeţul/municipiulBucureştişiîncadratăprinraportuldeexpertiză tehnică(dupăcazprinnotatehnicăjustificativă)înclasaIderiscseismic Valoareadincare: Nr.Articoledecalculaţiedevizului- crt.şielementedecalcultotal(A)(B) -lei--lei--lei- 1. Materiale1) 2. Manopera(...nr.orexlei/oră) 3. TOTALI-CHELTUIELIDIRECTE(rd.1 rd.2) 4. [...%(Cotăasigurărisociale) ...%(Ajutordeşomaj) ...%(Fondderisc) ...%(Asigurărisocialedesănătate) ...]2)xrd.2 5. TOTALII-CHELTUIELI(rd.3 rd.4) 6. Cheltuieliindirecte(......%xrd.5) 7. TOTALIII-CHELTUIELI(rd.5 rd.6) 8. Profit3)(......%xrd.7) 9. TOTALIV-CHELTUIELI(rd.7 rd.8) 10. Colaboratori4)(exclusivT.V.A.) 11. TOTALV-CHELTUIELI(rd.9 rd.10) 12. T.V.A.5)(.....%dinrd.11) 13. TOTALVI-CHELTUIELI(rd.11 rd.12) 14. Cheltuielipentruavizeşiacorduri6) 15. TOTAL GENERAL7): (rd. 13 rd. 14) Răspundempentrulegalitatea,realitateaşiexactitateadatelorînscriseînprezentuldevizdecheltuieli. ProiectantŞefdeproiect, (persoanajuridicăautorizată), ......................................................................................................... (numele,prenumele,semnăturaşiştampila)(numele,prenumeleşisemnătura) NOTĂ: (A) :valoareaferentăspaţiilorexistentecudestinaţiadelocuinţă(valoaredeterminatăpro-porţionalcucota-parteindivizăde.....%dinproprietateacomunăaferentăspaţiilorcudestinaţiadelocuinţădinimobil,înscrisăîncol.5dintabelul-anexănr.17); (B) :valoareaferentăspaţiilorcualtădestinaţie(valoaredeterminatăproporţionalcucota-parteindivizădinproprietateacomunăaferentăspaţiilorcualtădestinaţiedinimobil-sediidesocietăţicomerciale,birouri,magazine,depoziteetc.). 1)pebazădedocumentelegaledeplată,strictlegatedeelaborareaproiectăriilucrărilordeintervenţie(consoli-dare)şicarenuseregăsescincluse,potrivitprevederilorlegale,înaltearticoledecalculaţie. 2)conformprevederilorlegale. 3)maximum10%. 4)dupăcaz,însituaţiaîncarenuseincludeînmanoperărd.2,pentrustudiitopo-,geo-,hidro-,verificăritehnicepespecialităţi(conformLegiinr.10/1995privindcalitateaînconstrucţii),pebazădedocumentelegaledeplată,anexate. 5)calculatădeplătitoriideT.V.A.,curespectareaprevederilorlegale. 6)decontabile,pebazădechitanţefiscale,pentruavizeşiacordurinominalizateîncertificatuldeurbanism. 7)Valoareadinofertaacceptatăînurmadesfăşurăriiuneiproceduridelicitaţiepublicăestemaximală(nupoatefimajoratălaîncheiereacontractuluideproiectareşiniciulterior,petoatăperioadaderulăriicontractului). CONSILIULJUDEŢEAN/ CONSILIULGENERALALMUNICIPIULUIBUCUREŞTI Nr............................. ANEXANr.31 lanormelemetodologice SINTEZASTUDIULUIDEFEZABILITATE Întemeiulprevederilorart.7dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994),s-aîncheiatcontractulnr......................pentruproiectarealucrărilordeconsolidarelaconstrucţiaexistentăcudestinaţiadelocuinţă,încadratăprinraportuldeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismicdelaadresa:localitatea..................,str.................................nr..............,sectorul/judeţul..............,nominalizatăînListanr..............lapoziţia......................... 1. Dategenerale: Nr.proiect:.................................... Denumireaproiectului:Lucrărideconsolidareimobildinlocalitatea.......................................str.....................................................nr................,sectorul/judeţul............................ Faza:Studiudefezabilitate Proiectant....................................................................... Experttehnicatestat..................................................... VerificatoratestatpentrucerinţaA1........................... 2. Datetehnice: Nr.deniveluri:S P .E Anulconstruirii.......................Ariadesfăşurată(Ad)m2 (%) StructurafuncţionalăSuprafaţautilăCota-parteindivizădinaimobilului(m2)proprietateacomună A. Spaţiicudestinaţiadelocuinţe-nr.apartamente, dincare: • nr.apartamenteproprietateprivată............ • nr.apartamenteproprietatedestat........... B. Spaţiicualtădestinaţie TOTAL:100,00 3. Devizulgeneralallucrărilordeconsolidare: 3.1. Totaldevizgeneral.......lei(inclusivT.V.A.)înpreţuriladatade, dincare: ValoareaCotăprocentualăIndici -miilei-dinvaloareaC M-miilei/m2(Ad)- -%- 3.2(C M)-TOTAL, dincare: Rezistenţă Arhitectură Instalaţii Organizaredeşantier 4. Soluţiadeconsolidare: 4.1. Descriereasoluţiei 4.2. Implicaţiiînrealizareasoluţieideconsolidare 5. Durataderealizarealucrărilordeconsolidare: .................lunicalendaristice )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72din7aprilie1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompleta-reaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. 6. Finanţarealucrărilordeconsolidare: DinvaloareatotalăalucrărilordeC M: - ..................%sefinanţeazădintransferuridelabugetuldestatpotrivitart.8alin.(1)şidincreditebancare,potrivitart.6lit.a)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994; - ..................%sefinanţeazădinbugetullocalşidinsursepropriialeproprietarilor. 7. Avizeşiacorduri 7.1. Certificatdeurbanismnr.............../.......................emisde....................... 7.2. SolicitărideavizeconformNr.deînregistrarelainstituţiacertificatuluideurbanismcareurmeazăsăemităavizul Nr.avizului/data Experttehnicatestat, ....................................................... (numele,prenumele,ştampilaşisemnătura) L.S. Proiectant(persoanajuridicăautorizată), ...................................................... L.S. 8. Listadesemnături 8.1. Răspundempentrurealitateaşiexactitateadatelorînscriseînprezentasin-tezăastudiuluidefezabilitate. 8.2.Confirmămprimireaşiînsuşireastudiuluidefezabilitateînvedereacontinuăriiproiectăriilucrărilordeintervenţie(consolidare)încondiţiileart.7dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994. Beneficiar, Investitor, ProprietariAsociaţiadeproprietariConsiliuljudeţeaniConsiliulPreşedinte,GeneralalMunicipiuluiBucureşti ............................................................................................ (numele,prenumeleşisemnătura) L.S. L.S. Data................ MINISTERULLUCRĂRILORPUBLICEŞIAMENAJĂRIITERITORIULUI ANEXANr.32 lanormelemetodologice Avizat, Secretar de stat FUNDAMENTAREA peluna...............anulpentruplata,dintransferuridelabugetuldestat, acontravaloriiexpertizăriitehniceaconstrucţiilorexistentecudestinaţiadelocuinţă,potrivitprevederilorart.5lit.a)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente -miilei- Nr.Judeţul SumeaprobateSumeutilizate tehnicTeritoriului Deconturijustificative Transferuridelabugetul prezentatedeconsiliile destatpotrivitart.5lit.a) judeţene/ConsiliulGeneral dinOrdonanţaGuvernului alMunicipiuluiBucureşti nr.20/1994) crt.pejudeţepânălafinele luniiprecedenteNr.şidataNumărulconformavizatededecontuluiimobilelordeconturilorMinisterulLucrărilorjustificativexpertizatejustificativePubliceşiAmenajării TOTAL: DirecţiageneralătehnicăDirecţiageneralăeconomică Directorgeneral,Directorgeneral, .................................................................................................... )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72din7aprilie1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompleta-reaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. MINISTERULLUCRĂRILORPUBLICEŞIAMENAJĂRIITERITORIULUI ANEXANr.33 lanormelemetodologice Avizat, Secretar de stat FUNDAMENTAREA peluna...............anulpentruplata,dintransferuridelabugetuldestat, acontravaloriiproiectăriilucrărilordeintervenţielaconstrucţiileexistente cudestinaţiadelocuinţă,încadrateprinrapoarteledeexpertizătehnicăînclasaIderiscseismic,potrivitprevederilorart.7dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente -miilei- Nr.Judeţul SumeaprobateSumeutilizate consolidareTeritoriului Deconturijustificative Transferuridelabugetul prezentatedeconsiliile destatpotrivitart.7 judeţene/ConsiliulGeneral dinOrdonanţaGuvernului alMunicipiuluiBucureşti nr.20/1994) crt.pejudeţepânălafinele luniiprecedenteNr.şidataNumărulconformavizatededecontuluiimobilelorcudeconturilorMinisterulLucrărilorjustificativproiectedejustificativePubliceşiAmenajării TOTAL: DirecţiageneralătehnicăDirecţiageneralăeconomică Directorgeneral,Directorgeneral, .................................................................................................... )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72din7aprilie1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompleta-reaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. MINISTERULLUCRĂRILORPUBLICEŞIAMENAJĂRIITERITORIULUI ANEXANr.34 lanormelemetodologice Avizat, Secretar de stat FUNDAMENTAREA pentruluna.............anulpentruplata,dintransferuridelabugetuldestat, acontravaloriiexecutăriilucrărilordeintervenţielaconstrucţiileexistente cudestinaţiadelocuinţă,încadrateprinrapoarteledeexpertizătehnicăînclasaI deriscseismic,potrivitprevederilorart.8alin.(1)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente -miilei- Nr.Judeţul SumeaprobateSumeutilizate Nr.şidataconform Deconturijustificative Transferuridelabugetul prezentatedeconsiliile destatpotrivitart.8alin.(1) judeţene/ConsiliulGeneral dinOrdonanţaGuvernului alMunicipiuluiBucureşti nr.20/1994*) crt.pejudeţepânălafinele luniiprecedenteNumărulimobileloravizatede decontuluideconturilor lacareseMinisterulLucrărilor justificativjustificative executălucrăriPubliceşiAmenajăriideconsolidareTeritoriului TOTAL: DirecţiageneralătehnicăDirecţiageneralăeconomică Directorgeneral,Directorgeneral, .................................................................................................... )RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72din7aprilie1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompleta-reaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999. MINISTERULLUCRĂRILORPUBLICEŞIAMENAJĂRIITERITORIULUI ANEXANr.35 lanormelemetodologice Avizat, Secretar de stat FUNDAMENTAREA peluna...............anulpentruplata,dintransferuridelabugetuldestat, adiferenţeidedobândăpentrucrediteleacordatedeCasadeEconomii şiConsemnaţiuniînbazaart.6lit.a)dinOrdonanţaGuvernuluinr.20/1994)privindmăsuripentrureducerearisculuiseismicalconstrucţiilorexistente -miilei- Nr.crt. Judeţul VolumulcreditelorDobândalunară SumeacordatepebazaSoldulSumeutilizatesituaţiilordecreditelorTotaldobândădincare: aprobatepânălalucrăriexecutate,ladatadecalculatădepefineleconformdatelor.....................,C.E.C.lasoldulplătitădediferenţadealocat judeţeluniiprezentatecomunicatcreditelor,beneficiariidintransferuriprecedentedeC.E.C.deC.E.C.decreditedelabugetul destat 01234567col.8=col.6-col.7 DirecţiageneralătehnicăDirecţiageneralăeconomică Directorgeneral,Directorgeneral, .................................................................................................... *)RepublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.150din15aprilie1998,întemeiuldispoziţiilorart.IIdinLegeanr.72din7aprilie1998privindaprobareaOrdonanţeiGuvernuluinr.67/1997pentrumodificareaşicompleta-reaOrdonanţeiGuvernuluinr.20/1994privindpunereaînsiguranţăafonduluiconstruitexistent,şimodificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.12/1999,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.36din29ianuarie1999.